1.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CONCORRÊNCIA N.º 02/2011 (Processo n° 004.001460.11.0) O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE PORTO ALEGRE – DEMHAB, torna pública a presente licitação, na modalidade Concorrência, tipo técnica e preço, regime de execução empreitada por preço global . O procedimento licitatório e o Contrato que dele resultar obedecerão, integralmente as disposições deste Edital, seus Anexos, as normas da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e no que couber pela Lei Municipal n. 10.206/07, 4.400/77, 4.624/79, 7.084/92, 9.974/02 e n. 3.876/74 - NGE, no que couber, pelas Ordens de Serviço nº 12/04, 23/05, 15/93, 023/93, 037/93, 030/94, 007/99, 004/00, 006/00, 007/00, 011/01, 021/01, 004/02, 019/02, 012/04 e 023/05, Decretos 12.720/00 e 13690 de 08.04.02, e demais legislações pertinentes à matéria. A abertura da presente licitação será no dia 29 de junho de 2011 , às 14 horas, na Sala de Reuniões do DEMHAB, à Av. Princesa Isabel, Nº 1115, 4º andar, deverão ser entregues os Envelopes 01, 02 e 03 pelas licitantes, bem como, o servidor de dados com o sistema gerenciador de crédito imobiliário, com todos os seus módulos já previamente instalados, no endereço supra, onde se dará início à sessão pública de abertura desta licitação. O Edital poderá ser consultado através do site www.portoalegre.rs.gov.br, link DEPARTAMENTOS/DEMHAB/EDITAIS, quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas através do email: [email protected]. No dia 29/06/2011, às 14h, Após a entrega do servidor, sistema e respectivos módulos ficam proibidos até o término da Concorrência: • Qualquer atualização nos programas dos sistemas instalados. • Qualquer tipo de manipulação dos dados que não seja através do sistema e que não forem solicitadas pela Comissão de Licitação. 1 – DO OBJETO Licenciamento de uso, manutenção e suporte de um Sistema de Gerenciamento de Crédito Imobiliário, conforme descrito no ANEXO I. 1.1.A presente licitação objetiva a contratação de licenciamento de uso e manutenção de sistema informatizado de administração de créditos imobiliários, vinculados ou não ao SFH – Sistema Financeiro da Habitação e assemelhados, sob o regime de empreitada por preço global. O número de contratos gerenciados pelo sistema, atualmente é de aproximadamente 35.150, entre ativos e inativos, estimando-se atingir um total aproximado de 70.000 contratos, ao longo da vigência do contrato objeto da presente concorrência. 1.2.O sistema de administração de créditos imobiliários objeto do presente certame deverá atender a todos os requisitos descritos no ANEXO I deste Edital, sendo que: 1.2.1.Os serviços, requisitos e resultados descritos no item 2 - Itens Obrigatórios do ANEXO I deverão estar à disposição do DEMHAB de imediato e serão avaliados na forma deste Edital sendo desclassificadas as propostas que não o atenderem. 1.2.2.Os serviços e requisitos descritos no item 3 – Itens Pontuáveis do ANEXO I – deverão estar à disposição do DEMHAB em até 90 dias após a assinatura do contrato, ficando a licitante sujeita às cominações previstas neste Edital em caso de não cumprimento. Esses serviços são, também os Itens Pontuáveis e serão avaliados quando da apreciação da proposta técnica, na forma deste Edital, concedendo-se os pontos auferidos a cada licitante participante do certame, de acordo com a planilha definida no ANEXO XI. 1.3.Os serviços de manutenção deverão garantir a atualização dos programas quando necessário e/ou quando ocorrerem mudanças na legislação do SFH, ou na do FCVS. Por ocasião da instalação de novas versões e/ou atualizações na base de dados, a licitante vencedora deverá dar o suporte técnico necessário aos funcionários do Setor Informática/CCI do DEMHAB para sua realização. 2.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 1.1 1.4. A instalação do sistema deverá observar o disposto no item 12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, deste Edital e itens 1.1 Ambiente de Processamento do Sistema e 1.2 Plataformas e Características que o Ambiente de Processamento do Sistema Deverá Suportar do ANEXO I. À exceção dos serviços de manutenção todo o processamento deverá prescindir de interveniência da Licitante VENCEDORA/CONTRATADA, salvo se solicitado expressamente pelo DEMHAB. 2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 2.1.Somente poderão participar desta licitação as licitantes que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital, especializadas no ramo de atividade a que se refere o seu objeto. 2.2.Será vedada a participação de licitantes que: 2.2.1.Estiverem sob processo de falência, ou em processo de liquidação judicial ou extrajudicial, ou com concordata requerida; 2.2.2.Tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas; 2.2.3.Que estejam suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com os órgãos da Administração direta e indireta do Município de Porto Alegre, incluídas as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas, no prazo e nas condições do impedimento; 2.2.4.Estejam reunidas em consórcio. 2.2.5.Estejam enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93, e modificações posteriores. 2.3.A licitante que tenha dúvida na interpretação dos termos deste Edital deverá solicitar os esclarecimentos, através do e-mail: [email protected], à Comissão de Licitação, no máximo até o quarto dia útil anterior à data fixada neste Edital para a entrega dos envelopes. Após essa data, será considerado que não há necessidade de nenhum esclarecimento. 3 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL 3.1.Os licitantes deverão apresentar três envelopes, fechados e inviolados, contendo externamente, os seguintes dizeres: 3.1.1ENVELOPE N.º 1 LICITADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO ( NOME DA LICITANTE ) CONCORRÊNCIA N.º 02/2011 DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 3.1.2 ENVELOPE N.º 2 LICITADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ENVELOPE DE PROPOSTA TÉCNICA ( NOME DA LICITANTE) CONCORRÊNCIA N.º 02/2011 DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 3.1.3 ENVELOPE N.º 3 LICITADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ENVELOPE DE PROPOSTA COMERCIAL ( NOME DA LICITANTE) CONCORRÊNCIA N.º 02/2011 DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 4 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 3.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 4.1.Para habilitação das licitantes concorrentes, exigir-se-ão os seguintes documentos que deverão ser apresentados no Envelope n.º 1 – “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”, rubricados e acondicionados em envelope fechado e indevassável. 4.1.1.Quanto a Habilitação Jurídica: 4.1.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, bem como as respectivas alterações, caso existam; 4.1.1.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 4.1.1.3 Em se tratando de Cooperativa deverá ser apresentada a Ata de Assembléia de constituição e relação de todos os cooperados que compõe o quadro cooperativo na data de apresentação desta documentação; 4.1.1.4 Registro comercial, no caso de licitante individual; 4.1.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de licitante ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 4.1.2 Quanto a Regularidade Fiscal: 4.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 4.1.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 4.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive Dívida Ativa, mediante apresentação de certidão(ões); 4.1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, inclusive Dívida Ativa, abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado, mediante apresentação de certidão(ões); 4.1.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, inclusive Dívida Ativa, abrangendo todos os tributos administrados pelo Município, mediante apresentação de certidão(ões) expedida(s) pelo órgão municipal competente; 4.1.2.6 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante Certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, conforme O.S. n.º 207 de 08.04.1999, D.O.U. de 15.04.1999. A aceitação fica condicionada à verificação pela Comissão de Licitação via Internet, devendo ser certificada pelo servidor nos autos do processo, podendo o licitante apresentar a certidão já conferida pela Previdência Social; 4.1.2.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do art. 27, alínea “a” da Lei Federal n º 8036/90). A aceitação fica condicionada à verificação pela Comissão de Licitação via Internet, devendo ser certificada pelo servidor nos autos do processo, podendo o licitante apresentar a certidão já conferida pela Caixa Econômica Federal; 4.1.3.Quanto a Qualificação Técnica: 4.1.3.1 Mínimo de 5 (cinco) atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, agentes do SFH, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, ou seja, “Licenciamento de Uso, Manutenção e Suporte de Sistema de Gerenciamento de Crédito Imobiliário“, em conformidade com o artigo 30, inciso II da Lei Federal 8.666/93, conforme modelo descrito no ANEXO XII. 4.1.3.2 Indicação e descrição dos equipamentos e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da função de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme modelo descrito no ANEXO XIII. 4.1.4 Quanto a Qualificação Econômico - Financeira: 4.1.4.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da presente licitação. 4.1.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, de acordo com a O.S. 007/99 e 04/00. 4.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 4.1.4.2.1 Serão considerados “na forma da lei” o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados: a) publicados em Diário Oficial; b) publicados em jornal; c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede do licitante; d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial, ou órgão competente, da sede do licitante, inclusive com os termos de abertura e de encerramento. 4.1.4.2.2 As microempresas, assim definidas em lei, estão dispensadas de apresentar o documento constante no item 4.1.4.2, sendo que a prova de enquadramento far-se-á pela análise do CNPJ, conforme Lei Federal nº 9841/99. 4.1.4.3 Demonstração dos índices econômico-financeiros a seguir relacionados, conforme modelo ANEXO XIV, devidamente assinada pelo diretor da licitante e pelo contador responsável: 4.1.4.3.1 Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da seguinte fórmula: LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 4.1.4.3.2 Índice de endividamento (EN) não superior a 0,70 (setenta centésimos), obtido através da seguinte fórmula: EN = (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) / ATIVO TOTAL 4.1.4.3.3 Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da seguinte fórmula: LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4.1.5 Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, e de que cumpre com o disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988,conforme modelo ANEXO II. 4.2 As licitantes cadastradas poderão substituir os documentos supracitados pelo Certificado de Registro Cadastral válido, emitido pelo CESO/SMOV, classe II, especialidade 7020. Os documentos constantes no CRC deverão estar no prazo de validade à época da abertura da licitação. Não serão aceitas certidões anexas ao CRC, sob pena de inabilitação. Os documentos vencidos deverão ser atualizados até 24 horas antes da sessão de abertura no setor de cadastro do CESO/SMOV; 4.3 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticados por cartório competente ou por servidor da Coordenação Jurídica do DEMHAB, à vista do original, ou através de publicação da imprensa oficial, sendo vedada a fotocópia efetuada fac-símile. 4.3.1 A autenticação de documentos por servidor da Coordenação Jurídica - DEMHAB, será efetuada até 48 horas antes da data limite para apresentação do respectivo envelope. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para autenticação. 4.4 No caso de existência de filial, no que se refere à apresentação de documentos (habilitação, proposta, faturas, etc.), a licitante deverá apresentar os documentos solicitados de maneira que todos sejam referentes àquela que prestará os serviços objeto da presente licitação. 4.4.1Serão aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filial com diferenças de números nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 4.5 Os documentos solicitados, neste Edital, deverão estar em plena vigência na data limite para a entrega dos envelopes habilitação. No caso de documentos que não tenham a sua validade expressa e ou legal, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão. 4.6 A falta ou insuficiência, de qualquer documento de habilitação solicitado neste edital impede a participação do licitante no certame. 4.7 Os documentos deverão formar volume, devendo as páginas serem numeradas, indicando o número da página e o número total de páginas. 5 – PROPOSTA TÉCNICA 5.1 No Envelope N.º 2 PROPOSTA TÉCNICA, deverá ser apresentada a proposta técnica com o seguinte conteúdo mínimo: 5.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 5.1.1Documentação técnica, com nível de detalhe que permita completa avaliação do sistema de informações a ser fornecido, os manuais deverão obrigatóriamente ser fornecidos gravados em mídia (CD ou DVD), em formato em que possa ser facilmente visualizada, contendo obrigatoriamente: 5.1.1.1 Manual do usuário, contendo todas as operações possíveis de serem realizadas pelo sistema proposto; 5.1.1.2 Manual do sistema contendo especificações técnicas quanto a definição básica de sua base de dados; 5.1.1.3 Descrição do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) utilizado, podendo ser composta por material publicitário do fabricante do SGBD; 5.1.1.4 Manual dos relatórios emitidos pelo sistema; 5.1.2 A contratada deverá disponibilizar um técnico, devidamente qualificado e com conhecimento do sistema, pertencente ao seu quadro funcional fixo, na localidade onde se localiza a contratante, para atendimento de urgência e de qualquer espécie, sempre que for solicitado pela contratante, a um prazo máximo de atendimento de até 2 (duas) horas após o chamado. 5.1.2.1 Desde já fica consignado que eventuais tolerâncias, por parte da contratada, quanto a este prazo de atendimento, representará mera liberalidade, não se constituindo novação ou alteração da presente condição. 5.1.3 Currículo dos técnicos integrantes da equipe da licitante, conforme definido no ANEXO XV, que comprovem habilitação técnica para o desempenho da função, indicando que estarão disponíveis para a prestação dos serviços durante a vigência do contrato, sendo que a substituição dos mesmos somente será admitida desde que o substituto tenha currículo equivalente. A eventual substituição deverá ser previamente comunicada ao DEMHAB, que poderá vetá-la caso o currículo não seja compatível. 5.1.4 O equipamento servidor de dados com o sistema gerenciador de crédito imobiliário, com todos os seus módulos já previamente instalados e demais softwares julgados necessários, totalmente aptos a serem apresentados quando da demonstração do sistema, conforme estabelecido no ANEXO I e nos itens 7 e 12 deste Edital; 5.1.5 Termo de compromisso do licitante, conforme modelo do Anexo VII, assegurando que, no caso de se sagrar vencedor desta licitação, colocará à disposição do DEMHAB, pessoal capacitado para instalação e configuração do sistema proposto e que assumirá inteira responsabilidade pela constante atualização do referido sistema conforme ditames legais; 5.1.6 Cronograma com os prazos de instalação e conversão do atual sistema e de suas bases de dados para o sistema proposto, customizado com a realidade atual do DEMHAB de acordo com os prazos estabelecidos no Item 12 – Obrigações da Contratada, conforme modelo, ANEXO XVIII. 5.1.7 Documento especificando: 5.1.7.1 Forma de atualização quando do lançamento de novas versões do sistema; 5.1.7.2 Forma de manutenção; 5.1.7.3 Sistemática de treinamento oferecida pela licitante. 5.1.7.4 Cronograma de treinamento contendo: 5.1.7.4.1 Assuntos abordados; 5.1.7.4.2 Carga horária; 5.1.7.4.3 Instalações necessárias. 5.1.7.5 Suporte técnico oferecido: 5.1.7.6 Processo de modificações preventivas e corretivas. 5.1.8 Grade de Respostas do ANEXO I Item 3 – Itens Pontuáveis, conforme modelo ANEXO XI, devidamente preenchido assinalando claramente com “Sim” ou “Não” em cada item pontuável se o sistema os atende ou não e com a somatória dos pontos. 5.1.9 Declaração do licitante, conforme modelo constante do ANEXO VI, de que tem conhecimento das condições oferecidas pelo DEMHAB, conforme item 8.2 deste Edital, para apresentação, na sede do mesmo, do sistema proposto, também que atende as especificações contidas no item 2 – Itens Obrigatórios do ANEXO I e o que couber do item 3 - Itens Pontuáveis do ANEXO I, e de que aceita os termos do presente Edital. 5.2 Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta, não sendo admitidas propostas alternativas. 5.3 Abertas as Propostas Técnicas a Comissão definirá, mediante sorteio, datas de apresentação dos sistemas propostos. Esta apresentação tem por finalidade a verificação de 6.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº conformidade entre a proposta técnica e o solicitado neste Edital, conforme o especificado no ANEXO I. 5.4 A Comissão de Licitação poderá solicitar esclarecimentos adicionais acerca da PROPOSTA TÉCNICA, objetivando seu fiel entendimento. 6 – PROPOSTA COMERCIAL. 6.1 No Envelope N.º 3 PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentada a proposta comercial, em uma única via, conforme modelo do Anexo V, datilografada ou impressa, devendo ser absolutamente legível, não apresentando emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante em papel próprio do licitante que deverá estar inserida em envelope fechado e indevassável. 6.2 Na proposta devem constar claramente: 6.2.1Denominação social, CNPJ e endereço do licitante; 6.2.2 Preço de instalação e preço mensal e total para Licenciamento de Uso, Manutenção e Suporte do Sistema proposto, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses. 6.2.2.1 O valor total não poderá ser superior a R$ 804.604,80 (oitocentos e quatro mil, seiscentos e quatro Reais e oitenta centavos), o valor de conversão e implantação não poderá ser superior a R$ 40.230,24 (quarenta mil, duzentos e trinta Reais e vinte e quatro centavos) e o valor mensal não poderá ser superior a R$ 15.924,47 (quinze mil, novecentos e vinte e quatro Reais e quarenta e sete centavos). 6.2.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sua abertura. 6.2.4 Prazo de início dos trabalhos, que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados da assinatura do Contrato; 6.3 O preço proposto será considerado completo e deve abranger todos os tributos, (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucro, equipamentos e ferramental, transporte de material e pessoal e qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada neste Edital. 6.4 O Município é considerado consumidor final sendo que o licitante deverá obedecer o fixado no art. 155, VII, letra “b” da Constituição Federal. 6.5 Em se tratando de Cooperativa de Trabalho esta deverá, em sua proposta, discriminar o montante estimativo do preço que se referir à remuneração total dos cooperados. 7 – DO PROCEDIMENTO 7.1 Somente poderão manifestar-se em nome da licitante os representantes legais e/ou aqueles devidamente credenciados conforme modelo ANEXO III; 7.2 Na data definida no preâmbulo deste Edital serão abertos os Envelopes N.º 1, a Comissão examinará os mesmos verificando a conformidade com o solicitado no item 4 deste Edital, podendo, se julgar necessário, estipular data para divulgação do resultado. O resultado do julgamento da habilitação de todos os licitantes será divulgado na mesma data; 7.3 Após a emissão da decisão quanto a fase de habilitação verificar-se-á se todos os participantes desistiram expressamente do prazo recursal, quando então, serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas; 7.4 Não ocorrendo a hipótese supracitada, a Comissão e os demais licitantes, que assim desejarem, rubricarão os envelopes das propostas e abrir-se-á o prazo recursal. Caso estiverem todas as licitantes presentes, estes serão intimados em ata, caso contrário, mediante publicação no DOPA; 7.4.1 Após a fase recursal será marcada nova reunião de abertura das propostas técnicas, mediante publicação no DOPA. 7.5 Analisadas as propostas técnicas no tocante a documentação e validações dos sistemas mediante a apresentação dos mesmos pelos licitantes de acordo com as datas defindas para cada uma delas e após o julgamento e a emissão da decisão quanto à proposta técnica verificar-se-á se todos os participantes desistiram expressamente do prazo recursal, quando então, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preço na mesma reunião de julgamento e emissão da decisão sobre a proposta técnica; 7.6 Não ocorrendo a hipótese supracitada, a Comissão e os demais licitantes que assim desejarem rubricarão os envelopes das propostas comerciais e abrir-se-á o prazo recursal. 7.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Caso estiverem todos os licitantes presentes, estes serão intimados em ata, caso contrário, mediante publicação no DOPA. 7.6.1Após a fase recursal será marcada nova reunião de abertura das Propostas Comerciais, mediante publicação no DOPA. 7.7 Após análise, o julgamento e a emissão da decisão quanto à proposta comercial verificar-se-á se todos os participantes desistiram expressamente do prazo recursal, quando então, serão classificadas as licitantes, conjugando técnica e preço, na mesma reunião de abertura do envelope de preços; 7.7.1 Não ocorrendo a hipótese supracitada, o resultado será publicado no DOPA, abrindose o prazo recursal; 7.7.2 Após o prazo recursal, será publicado o resultado final no DOPA. 7.8 De cada fase da licitação, será lavrada ata circunstanciada da sessão, a qual será assinada pelos integrantes da Comissão de Licitação e pelos concorrentes quando presentes; 7.9 Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados ou desclassificados que não forem retirados no prazo de 15 dias após a homologação do processo licitatório, serão destruídos pela Comissão de Licitação. 8 – JULGAMENTO 8.1.DA HABILITAÇÃO: 8.1.1Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem as exigências para habilitação contidas neste Edital. 8.2 DA PROPOSTA TÉCNICA: 8.2.1. Serão abertos os envelopes 2 - PROPOSTA TÉCNICA somente das licitantes classificadas na fase de habilitação; 8.2.2. Para a verificação do pleno atendimento das exigências contidas no ANEXO I, item 2 – ITENS OBRIGATÓRIOS, bem como para a verificação quanto à pontuação prevista no ANEXO XI - Grade de Respostas do ANEXO I, item 3 – ITENS PONTUÁVEIS, a Comissão de Licitação convocará as licitantes habilitadas, para apresentação dos seus sistemas, em data a ser definida por ocasião da abertura dos envelopes N.º 2, e mediante sorteio, com intimação a todos os licitantes habilitados. Caso falte algum documento dos citados no item 5 acima a licitante será inabilitada, inclusive não participando do sorteio para apresentação do sistema; 8.2.2.1 O sorteio acima referido será realizado ao final da sessão de abertura do envelope número 02 - PROPOSTA TÉCNICA. As licitantes deverão montar seus equipamentos em dia a ser designado pela Comissão de Licitação, no horário das 13:00 às 17:00 horas, trazendo, inclusive, um equipamento “Data Show”, acompanhado de uma impressora. A apresentação iniciará no dia seguinte; 8.2.2.2 O sistema deverá ser apresentado nas dependências do DEMHAB, utilizando-se a base de dados que será fornecida quando do início da apresentação do sistema, que deverá ser convertida pela licitante antes do início da apresentação, ficando a cargo da licitante providenciar as conexões necessárias para integração das plataformas, se for o caso. O Setor de Informática do DEMHAB, e caso necessário da PROCEMPA estarão disponíveis para fornecer a assistência necessária; 8.2.2.3 Os sistemas demonstrados permanecerão instalados nos respectivos servidores de dados, até a conclusão dos trabalhos relativos à proposta técnica, sendo que o servidor de dados permanecerá na sede do DEMHAB, sob sua guarda, mediante documento hábil. 8.2.3 Serão classificadas as propostas técnicas que atenderem a todos os itens e condições estabelecidos no ANEXO I – item 2 – ITENS OBRIGATÓRIOS, e que tenha obtido no mínimo 70% (setenta por cento) dos pontos nos pré-requisitos funcionais pontuáveis ANEXO I – item 3 – ITENS PONTUÁVEIS, as que não atenderem serão desclassificadas, também serão desclassificadas as proponentes cujos relatórios básicos do sistema, listados no anexo XX, apresentarem em sua emissão valores com variação superior ou inferior a 5% (cinco por cento) dos valores já apurados em nossas bases de dados.. Fica a critério da Comissão de Licitação o encerramento imediato da apresentação do sistema de licitante que não atenda algum item obrigatório. 8.2.4 A pontuação dos itens do ANEXO I – item 3 – ITENS PONTUÁVEIS obedecerá aos pontos indicados no ANEXO XI - GRADE DE RESPOSTAS DO ANEXO I - ITEM 3 ITENS PONTUÁVEIS. Para cada item especificado no ANEXO XI foi atribuída pontuação diferenciada segundo grau de importância na concepção do DEMHAB, perfazendo um total de 620 (seiscentos e vinte) pontos; 8.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 8.2.5 As propostas técnicas serão classificadas de acordo com a seguinte fórmula: IT= (PT*FP/MT) Onde: IT= índice técnico PT= pontuação técnica obtida pela proposta em exame FP= fator de ponderação igual a 0,7 - 70 % ( setenta por cento ) MT= maior pontuação técnica obtida dentre as propostas 8.3 DA PROPOSTA COMERCIAL: 8.3.1Serão abertos os envelopes 3 - PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes classificados na proposta técnica sendo devolvidos os envelopes daqueles licitantes desclassificados; 8.3.2erão classificadas as propostas de preço que atenderem às condições estabelecidas no Item 6 acima; 8.3.3 As propostas de preço serão classificadas de acordo com a seguinte fórmula: IP=(M*FP/P) Onde: IP= índice de preço M= menor preço obtido dentre as propostas FP= fator de ponderação igual a 30 % ( trinta por cento ) P= preço da proposta em exame 8.3.4 Em caso de divergências entre o valor unitário e o valor total, contidos na proposta de preços, será procedida sua correção da seguinte forma: 8.3.4.1 O erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente terá corrigido o seu produto; 8.3.4.2 O erro de adição será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total proposto pelo corrigido; 8.3.4.3 O erro entre o valor por extenso e o valor numérico, será considerado o valor por extenso. 8.3.5 O valor total proposto por Cooperativa de trabalho, para fins de julgamento e classificação, será acrescido de 15% (quinze por cento) sobre o montante estimado do preço da proposta que se referir a remuneração total dos cooperados, face ao disposto no art. 22, inc.IV da Lei Federal nº 9876, de 26 de novembro de 1999, que dispõe sobre contribuição previdenciária, devendo a estimativa constar obrigatoriamente da proposta. 8.3.6 Em sendo vencedora do certame a Cooperativa de trabalho, a contratação dar-se-á pelo valor da proposta apresentada por esta, tendo em vista que o percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor apresentado será de responsabilidade do município. 8.3.7 Serão desclassificadas as propostas que: 8.3.7.1 não atenderem as exigências deste Edital no todo ou em parte, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico; 8.3.7.2 forem manifestamente inexeqüíveis, de acordo com o inciso II, do art. 48, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações; 8.3.7.3 apresentarem preços excessivos ou seja, fora do praticado no mercado; 8.3.7.4 Com preço acima do estabelecido neste Edital ou manifestamente inexeqüível; 8.3.7.5 Que for apresentada por licitante suspenso ou declarado inidôneo para licitar pela Administração Pública Federal e/ou qualquer Órgão e/ou Entidade dos Poderes Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 8.4 A classificação final das propostas se dará pela ordem decrescente da média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os fatores de ponderação preestabelecidos neste instrumento. Será proclamada vencedora desta licitação a licitante, devidamente habilitada, que obtiver a maior Nota Final e conforme a seguinte fórmula: A=(IT + IP) Onde: A= avaliação final IT= índice técnico obtido pela proposta em exame IP= índice de preço obtido pela proposta em exame 8.5 Havendo absoluta igualdade na Nota Final obtida por duas ou mais licitantes, apurada conforme a fórmula especificada no subitem 8.4 retro, o desempate ocorrerá na forma do § 2º do Artigo 45 da Lei Federal 8666/93. 8.6 Poderão ser constituídas comissões de técnicos, compostas de funcionários do DEMHAB com assessoria da PROCEMPA, a fim de assessorar a Comissão de Licitações no julgamento das propostas. 8.7 A licitante classificada em primeiro lugar será submetida a um período de avaliação de até 90 dias úteis, descontados os dias necessários para instalação do software e do sistema 9.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Gerenciador de Banco de Dados, quando se verificará se os itens e condições especificados neste Edital e na proposta estão contemplados. 8.8 Caso a licitante classificada em primeiro lugar, durante o período de avaliação não atenda as condições especificadas neste Edital e na proposta, será desclassificada podendo o DEMHAB convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, as demais licitantes, que ficarão sujeitas às mesmas condições previstas para a primeira. 8.9 O DEMHAB designará uma equipe de técnicos para verificação dos itens que serão avaliados e que será responsável pela elaboração do relatório de ocorrências a ser apresentado à Comissão de Licitações. 8.10 Caso a licitante contratada não atenda aos requisitos considerados como obrigatórios, ou não disponibilize aqueles com previsão de entrega em 90 dias, será desclassificada. 8.11 Em caso de desclassificação da licitante, será chamado o próximo classificado para realizar o teste de avaliação, de acordo com os critérios de julgamento das propostas técnicas e de preço. 8.12 Como critério de aceitabilidade do preço total, incluída a instalação e as parcelas mensais, para os quarenta e oito meses previstos, não serão admitidas propostas com preço total superior ao do orçamento do DEMHAB, no valor total de R$ 804.604,80 (oitocentos e quatro mil, sescentos e quatro reais e oitenta centavos), limitando-se a parcela de instalação a, no máximo, 05 % (cinco por cento) do preço total. 8.13 Nenhuma vantagem não prevista neste Edital será considerada para fins de pontuação e classificação. 9 – DOS RECURSOS 9.1 Dos atos da Comissão de Licitação, quanto ao julgamento de habilitação e propostas, anulação ou revogação, caberá recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação ou publicidade do ato, conforme procedimentos estabelecidos no Art. 109 e parágrafos da Lei Federal nº 8666/93. 9.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. Nesse caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 9.3.O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 9.4 Será dado aos demais licitantes conhecimento dos recursos interpostos na forma do subitem 9.2, deste Edital, para apresentarem eventuais impugnações, a seu critério, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 9.5 Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia final, prorrogando-se, este último, para o primeiro dia útil subseqüente, quando cair em data em que não haja expediente na sede do DEMHAB. 9.6 Quando a ciência do ato ocorrer no último dia útil da semana, a contagem do prazo para recorrer terá início na segunda-feira seguinte ou, não havendo expediente, no primeiro dia útil que se seguir. 9.7 Eventuais recursos contra atos da Comissão de Licitações deverão ser protocolizados na sala 404, 4° andar, neste Departamento. 10 – DA CONTRATAÇÃO 10.1 As obrigações decorrentes desta licitação serão firmadas mediante contrato ou instrumento equivalente, pelo prazo de 48 (quarenta e oito meses) meses, observado o parágrafo 4º do Artigo 62 da Lei Federal nº 8666/93 e item XII da Ordem de Serviço nº 7/99 e 4/00, que deverá ser assinado pelo licitante vencedor no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da convocação, sob pena de aplicação das sanções pertinentes. 10.2.O contrato está definido no ANEXO IV - Minuta do Contrato; 10.3.Farão parte integrante do contrato todos os documentos e propostas apresentados pela licitante vencedora que tenham subsidiado esta licitação. 11 – GARANTIA 11.1A licitante vencedora deverá depositar na Tesouraria do DEMHAB, em garantia pelo fiel cumprimento do Contrato derivado desta licitação, e até o momento da sua assinatura, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do mesmo, em dinheiro, Fiança Bancária, Seguro Garantia ou Títulos da Dívida Pública, com base no Artigo 56 § 2º da Lei Federal N.º 8.666/93. Tal limite 10.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) na hipótese prevista no § 3º do mesmo Artigo. O não oferecimento desta garantia, no prazo estipulado, implicará em retenção automática de 5% (cinco por cento) do valor de cada fatura correspondente ao serviço executado, incluindo-se eventuais extraordinários. 12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 12.1 A licitante contratada em decorrência deste Edital se obriga a respeitar, rigorosamente, na execução dos trabalhos, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente. 12.2 No início dos serviços a instalação do sistema deverá ser realizada na sede do DEMHAB, na Av. Princesa Isabel, Nº 1115 – Porto Alegre, RS, ou onde este indicar, em até 5 (cinco) dias contados da autorização da instalação. 12.3 O sistema proposto será considerado aceito somente após implantação e conversão e desde que atendidos os prazos estabelecidos neste item. 12.3.1 Primeira etapa: Instalação e Testes Início: até 5 (cinco) dias úteis após a entrega da base de dados pelo DEMHAB, a base de dados fornecida estará conforme os leiautes descritos no ANEXO X, em formato txt e conterá todos os registros de dados e todas as informações, inclusive todas as prestações dos contratos dos mutuários do DEMHAB. Serão emitidos os relatórios básicos do sistema listados no anexo XX, e serão considerados “INCORRETOS/INVALIDOS” os relatórios que apresentarem valores com variação superior ou inferior a 5% (cinco por cento) dos valores já apurados em nossas bases de dados, neste caso a(s) proponente(s) será(ão) desclassificada(s).; Tarefas: conversão da base de dados, que deve ser absorvida integralmente pela licitante, instalação do software, hardware e conexões necessários à execução da tarefa. Término: até 5 (cinco) dias após o início. 12.3.2 Segunda Etapa: Implantação do sistema e consistência Início: No primeiro dia útil após a conclusão da 1ª Etapa Tarefas: implantação do novo sistema, geração de relatórios de consistência, verificações e correções, treinamento dos usuários. Término: até 15 (quinze) dias após o início. 12.3.3 O DEMHAB deverá disponibilizar o local e toda a infra-estrutura necessária ao treinamento para no máximo 60 usuários, sendo responsabilidade da licitante vencedora fornecer os manuais de operação do sistema, deverá ser elaborado juntamente com o DEMHAB o cronograma do treinamento. 12.3.4 Terceira Etapa: Operação Inicio: No primeiro dia útil após a conclusão da 2ª Etapa. Tarefas: operação definitiva do sistema contratado em sua totalidade, operando em paralelo com o sistema atualmente utilizado. Término: até 15 (quinze) dias após o início. 12.3.5 Será admitida alteração nos prazos das etapas do cronograma definido nos itens 12.3.1 a 12.3.4 acima, com a prévia autorização do DEMHAB. 12.3.6 O término das duas primeiras etapas será atestado mediante termo de conclusão emitido pelo DEMHAB. 12.3.7 Deverá ser efetuada pela licitante vencedora do certame, avaliação anual dos 60 treinandos, com a finalidade de se averiguar a adequação da realidade do DEMHAB com as funções existentes no sistema e reciclagem dos usuários. 12.3.8 Todas as despesas com o treinamento e avaliação anual acima citadas, referentes a transporte, alimentação e hospedagem, correrão por conta da licitante contratada. 12.3.9 Quando houver necessidade de deslocamento de técnicos para o perfeito atendimento das solicitações do DEMHAB, as despesas correrão por conta da licitante contratada. 12.4.Deverão acompanhar os Softwares licenciados, os respectivos Manuais Técnicos e Manuais de Instalação. 12.5.O recebimento definitivo do produto não isentará a Contratada das responsabilidades previstas nos artigos do Código Civil Brasileiro além das penas aplicáveis pelo Código de Defesa do Consumidor. 12.6.São, ainda, obrigações da contratada: 11.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 12.6.1 Executar os serviços de acordo com a metodologia e especificações técnicas, sendolhe vetado introduzir modificações nas mesmas, sem o consentimento prévio, por escrito, do DEMHAB; 12.6.2 Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade e segurança recomendados pela ABNT e ABES. 12.6.3 Não subempreitar serviços definitivos, no todo ou em parte, exceto com autorização prévia, por escrito, do DEMHAB, cabendo-lhe, porém, toda a responsabilidade técnica; 12.6.4 Submeter-se à fiscalização do DEMHAB; 12.6.5 Corrigir, separar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados e não aceitos pela fiscalização do DEMHAB; 12.6.6 Submeter-se às disposições legais em vigor; 12.6.7 Manter-se durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento convocatório; 13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 13.1.O preço referente a instalação do sistema será pago em até 15 (quinze) dias, após a instalação e entrega da nota fiscal/fatura no protocolo no DEMHAB. 13.2.O preço mensal do licenciamento, manutenção e suporte será pago a partir do mês subsequente a instalação do sistema. 13.3. Para tramitar, a fatura deverá ser protocolada acompanhada de cópia autenticada de Certidão Negativa da Previdência Social, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Tributos Municipais. 13.4.Recebida a fatura, a Fiscalização terá o prazo de 72 (setenta duas) horas para encaminha-la para pagamento ou devolvê-la ao emitente por impropriedade. 13.5.No pagamento das faturas será aplicada uma retenção vigente a título de recolhimento do ISSQN, conforme legislação vigente 13.6 O faturamento deverá ocorrer entre os dias 1 e 10 de cada mês e o pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia subseqüente ao dia em que a fatura for protocolada no DEMHAB. Se o término deste prazo coincidir com dia sem expediente no DEMHAB, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato. 13.7 Fica certo e ajustado que os preços contratados serão reajustados anualmente, a contar da data da assinatura do contrato, salvo disposição contrária de Lei Federal ou Medida Provisória, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor AmploIPCA- calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica- IBGE, na forma da Ordem de Serviço 12/04 e 23/05 da PMPA. 13.8 O reajuste de que trata o item 13.6 será calculado e devido a partir da data de protocolização do pedido. 14 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 14.1.A recusa injusta da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pelo DEMHAB, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 14.2 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas total ou parcial do contrato, o DEMHAB poderá, garantida prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, aplicar ao Contratado as seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 14.2.1 Advertência; 14.2.2 Multa nas formas previstas no item 14.6 abaixo; 14.2.3 Rescisão do Contrato; 14.2.4 Suspensão do direito de licitar junto à PMPA, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 14.2.5 Declaração de inidoneidade, de acordo com o art. 87 da Lei Federal 8666/93. 14.3 A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima mencionadas acarretará perda da garantia e de todos os seus acréscimos. 12.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 14.4 Poderá ser aplicada multa moratória no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal contratual, por dia de atraso na prestação dos serviços de suporte e manutenção do software. 14.5 Poderá ser aplicada multa moratória no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total reajustado do objeto contratual por dia de atraso na entrega do software; 14.6 Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação reajustada, quando a licitante vencedora: 14.6.1 Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 14.6.2 Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do DEMHAB; 14.6.3 Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 14.6.4 Desatender às determinações da fiscalização; 14.6.5 Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infração cometida; 14.6.6 Não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 14.6.7 Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados; 14.6.8 Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 14.6.9 Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos ao DEMHAB ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados. 14.7 As multas aplicadas na execução do contrato decorrente desta licitação serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato a critério exclusivo do DEMHAB e, quando for o caso, cobradas judicialmente. 14.8 As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 14.9 A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pela Fiscalização à direção do DEMHAB. 15 – RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta n.º 3101 – 2587 339039110000-1, do Orçamento do DEMHAB. 16 – DA RESCISÃO 16.1.O contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos Artigos 79 e 80 da Lei Federal 8666/93. 16.2.Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela contratada, esta deverá notificar ao DEMHAB, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado e comprovado, com no mínimo sessenta dias de antecedência. 16.2.1 A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, devendo a contratada manter a execução do contrato pelo prazo necessário para a administração do DEMHAB efetuar nova contratação. 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 17.1É facultada à Comissão de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente dos envelopes de habilitação e propostas. 17.2 Os casos omissos, bem como dúvidas serão resolvidos pela Comissão de Licitações, que se valerá dos dispositivos legais inerentes às Licitações. 17.3A Administração poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, sem que haja qualquer direito a indenização. 17.4 O não comparecimento de quaisquer dos participantes às reuniões designadas pela Comissão de Licitação, não impedirá que ela se realize. 13.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 17.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, como sendo o competente para dirimir qualquer questão decorrente da presente licitação, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 17.6 Após a homologação da adjudicação do objeto deste Edital, a licitante vencedora deverá elaborar conjuntamente com a Coordenação de Informática/CCI do DEMHAB, o cronograma físico-financeiro. 17.7 A participação nesta licitação implica em concordância tácita, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste instrumento convocatório. 17.8 O Edital poderá ser consultado através do site www.portoalegre.rs.gov.br, link DEPARTAMENTOS/DEMHAB/EDITAIS, quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas através do email: [email protected]. 18 – ANEXOS – Integram o presente Edital os seguintes anexos: I – Especificação Técnica e Funcional do Software de Gerenciamento de Crédito Imobiliário: 1 Itens obrigatórios, 2 - Itens a serem disponibilizados em 90 dias após a assinatura do contrato, pontuáveis se atendidos imediatamente; II – Modelo de Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, e de que cumpre com o disposto no artigo 7, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988; III – Modelo Designação de Representante; IV – Minuta de Contrato; V – Modelo de Proposta Comercial; VI – Modelo de Declaração de Aceitação dos Termos do Edital, de que tem conhecimento das condições para apresentação do sistema e de atendimento ao ANEXO I; VII – Modelo do Termo de Compromisso; VIII – Leiaute de saída do desconto em folha do DEMHAB; IX – Leiaute de entrada do desconto em folha do DEMHAB; X – Leiautes do atual cadastro do DEMHAB; XI – Grade de Respostas do Anexo I Item 3 XII – Modelo de Atestado de Capacitação Técnica. XIII – Modelo de Indicação e descrição dos equipamentos e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como função de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; XIV – Modelo para Demonstração dos índices econômico-financeiros; XV – Modelo de Currículo para os técnicos da Licitante; XVI – Modelo do questionário com informações fruto de pesquisas e enquetes; XVII – Descrição das funções mínimas do software de tratamento de enquetes e pesquisas; XVIII – Cronograma com os prazos de instalação e conversão do atual sistema e de suas bases de dados para o sistema proposto, customizado com a realidade atual do DEMHAB de acordo com os prazos estabelecidos no Item 12 – Obrigações da Contratada do Edital; XIX – Lay Out do Relatório de Fechamento Contábil. XX - Relação Dos Relatórios Básicos Do Sistema Porto Alegre, 05 de maio de 2011. HUMBERTO CIULLA GOULART, DIRETOR GERAL. 14.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO I CONCORRÊNCIA Nº XX/2011 ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS 1 OBJETO O presente Edital tem por objeto a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento/desenvolvimento de Sistema Integrado de Controle de Crédito Imobiliário e Gerenciamento de Contratos, doravante denominado apenas de SISTEMA, sob o regime de empreitada por preço unitário, para a implementação dos cadastros de Promitentes Compradores (demanda imobiliária, inscritos, etc.) e/ou Mutuários estabelecidos no âmbito do próprio DEMHAB e outras funcionalidades e serviços (contratos de créditos decorrentes de financiamentos habitacionais concedidos ou administrados pelo Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre – DEMHAB, cujas condições e parâmetros são estabelecidos por normas especificas, para cada tipo de programa e fontes de recursos sejam estes: próprios do DEMHAB, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, FGTS e outros vinculados ao SFH e a programas de interesse habitacional nas esferas do governo Municipal, Estadual e Federal), o qual consiste na concessão de licença de uso de software, com suporte técnico e evolução tecnológica e a disponibilização de equipamento de informática com as manutenções preventivas e corretivas deste, tudo em conformidade com as especificações detalhadas do objeto aqui descrito. a) Adequação do SISTEMA e consultoria em legislação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH e de outros programas de política habitacional, compreendendo a atualização do sistema e consultoria quanto à interpretação e implementações técnicas de normas editadas pelos órgãos competentes; b) A partir da base de dados do DEMHAB prover: a conversão dos arquivos; a adaptação de funções às particularidades do DEMHAB; o atendimento às funções do SISTEMA (conforme item 2 deste Anexo); as adequações necessárias no SISTEMA para a sua implantação e integração ao ambiente do DEMHAB; e, as orientações necessárias para adequação dos procedimentos internos do DEMHAB às características e particularidades do SISTEMA; c) Disponibilizar e instalar os equipamentos, softwares básicos e aplicativos, e demais materiais necessários ao processamento do SISTEMA e à sua interligação com a Rede Corporativa do DEMHAB E DA PROCEMPA – Empresa de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre. d) O SISTEMA deverá operar on-line em um ambiente de Rede Corporativa do DEMHAB, onde o servidor de aplicação utilizará somente o Sistema Operacional de Software Livre instalado nos servidores na Sede da PROCEMPA, interligado à rede existente, sem a necessidade de conexão remota com qualquer outro equipamento da proponente, a exceção dos constantes neste edital; não será permitida a utilização de outros sistemas operacionais em máquina virtual sobre o ambiente de Software Livre. e) Prestar manutenção, assistência, suporte, contingenciamento, treinamento e atendimento às necessidades específicas do DEMHAB, em todo o contexto proposto para o SISTEMA (sistemas, legislação pertinente, ambiente de processamento de dados, etc.), nas condições detalhadas neste Edital e previstas no Contrato de Prestação de Serviços, conforme Anexo IV; f) Desenvolver e implantar novas rotinas e alterações no SISTEMA para atender as necessidades específicas do DEMHAB: A proponente adjudicatária compromete-se durante a vigência do contrato, quando solicitado pelo DEMHAB, a analisar, desenvolver e implantar novas rotinas e alterações no âmbito do SISTEMA para atender necessidades específicas do DEMHAB, consideradas como funcionalidade não previstas no objeto deste Edital, mas que o incorporarão no curso do contrato, de modo a permitir que o SISTEMA tenha uma constante atualização e esteja 15.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº adequado às novas necessidades geradas pelo DEMHAB, como por exemplo: novos programas habitacionais ou planos de financiamentos, relatórios diferenciados, informações gerenciais, informatização de novos processos integrados ao contexto do SISTEMA, mas a estes não se limitando, devendo as novas implantações serem acompanhadas da devida documentação e treinamento necessário à assimilação por parte do DEMHAB. A proponente adjudicatária deverá apresentar um orçamento prévio com valores e prazos para o desenvolvimento e implantação de uma determinada solicitação do DEMHAB, conforme descrito no parágrafo anterior, a qual será realizada através de Autorização de Serviço específica, permitindo que a proponente adjudicatária analise a necessidade e defina a implementação da solução. O DEMHAB fará a aprovação dos valores propostos e autorizará, ou não, a execução dos serviços. g) Prestar assessoramento quando da execução dos serviços de produção, descritos a seguir, que deverão ser executados em equipamentos na sede do DEMHAB: • Processamento e geração de arquivo para emissão de boletos de cobrança, de acordo com a periodicidade estabelecida pelo DEMHAB; • Processamento e emissão dos relatórios contábeis, com periodicidade mensal; • Processamento para habilitação, controle do retorno e demais rotinas exigidas no contexto do FCVS (CADOC, manutenção do CADMUT, atuarial, etc.) de acordo com as periodicidades determinadas pelos órgãos competentes; • Processamento e emissão de relatórios operacionais e gerenciais; • Processamento e geração de arquivo para Seguradora, de acordo com periodicidade determinada pela apólice em vigor; • Processamento das baixas de pagamentos e a geração dos relatórios de seu acompanhamento; • Impressão dos boletos de acordo com definição do DEMHAB. h) Prestar consultoria em legislação do SFH e de outros programas de política habitacional envolvendo: disponibilização das normas já existentes; implementação de normas editadas pelos órgãos competentes e respostas formais a qualquer consulta feita pelo DEMHAB em relação às normas editadas; i) Licença de uso, utilização e atualização do(s) sistema(s) envolvido(s) no âmbito do SISTEMA. Os serviços acima mencionados implicam na disponibilização e cumprimento da garantia da prestação dos serviços, na Sede do DEMHAB. 1.2 AMBIENTE DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA 1.2.1 A configuração do ambiente de processamento do SISTEMA deverá ter capacidade para atender todas as operações e funções suportadas no âmbito da solução para o SISTEMA, considerando o volume de dados envolvidos e tempos de resposta compatíveis com as de transações on-line, considerando inclusive, o acesso remoto pelas Agências de Atendimento do DEMHAB. 1.2.2 A configuração de hardware e software necessária ao funcionamento do ambiente do SISTEMA a ser fornecida pela proponente deve ter as seguintes características mínimas: • Placa mãe para Quad-Core Intel Xeon com alimentação padrão ATX, com suporte a ECC (Error Correction Code), 2 slots PCI de 64 bits + 1 slot PCI de 32 bits, BIOS atualizada na sua última versão, 2 interfaces USB, com cabos para conexão; • Processador Quad-Core Intel Xeon com clock especificado pelo fabricante maior ou igual a 2,4 GHz (Gigahertz), 8 MB de memória cache L2 e FSB de 1333MHz; • 4 GB (gigabyte) de memória RAM DDR-2 667MHz ou superior com ECC (Error Correction Code); • Controladora SAS 6/i de 4 portas; • disco rígido de 146 GB, 15.000 RPM (rotações por minuto), tempo médio de acesso de 5.2 ms (milisegundos), SAS, compatível com a controladora descrita nesta especificação; • 1 unidade Interna ou externa de fita DAT compatível com padrão DDS4, com compactação automática de dados, compatível com a controladora descrita neste documento; • Mouse; • Teclado com teclas de acentuação e cedilha para a língua portuguesa, padrão ABNT2; • 1 placa de rede Ethernet 100/1000 Mbps (megabits por segundo), full-duplex, com LED indicador de atividade; 16.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº • Drive gravador de CD-ROM e DVD-ROM, com velocidade mínima de 48x; • Placa de vídeo SVGA, 8 MB memória, podendo ser onboard; • Monitor de vídeo LCD de 15 polegadas ou superior; • Gabinete tipo Torre, com fonte chaveada, 90-240 Volts, 50/60 Hz; • Manuais e drivers para Linux e Windows Server e de todos os componentes instalados, para garantia, se necessário, de “atendimento de emergência”. 1.2.3 A proponente adjudicatária deverá promover atualização dos equipamentos fornecidos para uso do SISTEMA ao fim de cada período de 24 meses de contrato, a título de renovação utilizando as inovações tecnológicas vigentes no mercado, cujos valores sejam compatíveis com o investimento necessário para implementar a configuração inicial, observando-se a manutenção dos níveis de serviços compatíveis com o número de usuários e os volumes processados, sem qualquer ônus adicional para o DEMHAB. O servidor substituído passará a ser propriedade do DEMHAB. 1.2.4 A disponibilização pela proponente adjudicatária de versões do SISTEMA mais evoluídas tecnologicamente, usando características tais como: arquitetura cliente/servidor, linguagens de interface gráfica, gerenciadores de banco de dados, gerenciador de relatórios, ferramentas que facilitem a consulta por parte dos usuários, etc., deverão ser implantadas nas instalações do DEMHAB, sem qualquer ônus adicional, acompanhadas da documentação, treinamento e manuais necessários. 1.2.4.1 A proponente será a única responsável pela implantação dessas novas versões do SISTEMA, tanto no servidor principal como nas estações de trabalho remotas. 1.2.5 A assistência técnica, a manutenção e o suporte ao DEMHAB na operacionalização do ambiente de processamento do SISTEMA, são de responsabilidade da proponente adjudicatária, sem qualquer ônus adicional ao DEMHAB. 1.3 PLATAFORMAS E CARACTERÍSTICAS QUE O AMBIENTE DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DEVERÁ SUPORTAR 1.3.1 O servidor do SISTEMA deverá ser interligado à Rede Corporativa do DEMHAB, padrão Ethernet, utilizando o protocolo de comunicação TCP/IP. 1.3.1.1 O programa “front end” (estação cliente) deverá ter as seguintes características: • Compatibilidade total com Windows 32 e 64 bits; • Todas as configurações da estação de trabalho necessárias ao funcionamento do SISTEMA devem ser feitas automaticamente na sua instalação; • Não depender de adaptações como captura de portas de impressão para MS-DOS ou arquivos de configurações dependentes de usuários e senhas prefixados; • Em nenhuma hipótese serão aceitos programas emuladores de terminal (Windows Terminal Server, VNC, etc) ou qualquer meio pelo qual a sessão de usuário seja executada no servidor; ou seja o acesso ao Sistema deve ser efetuado a partir da estação de trabalho, utilizando ferramentas de navegação (browsers) ou pacote client do Sistema. • Permitir alteração nos parâmetros de configuração; • Efetuar a saída de impressão nas impressoras configuradas no sistema operacional da estação de trabalho (Windows); • Apresentar mensagens visíveis, significativas e em português, no caso de erros e alertas; • É aceitável que a aplicação cliente seja executada em um navegador de páginas WEB. 1.3.2 O SISTEMA deverá obedecer aos seguintes requisitos mínimos de segurança: 1.3.2.1 Controle de acesso a arquivos, periférico e a comunicação entre processos em andamento, através de senhas que identifiquem o usuário desses objetos (quem pode acessálos) ou o grupo ao qual pertençam. Permitindo consultas e relatórios por: • Usuários e com que nível de acesso; • Nível de acesso e a quais usuários; • Nível de acesso e as quais unidades (áreas e/ou departamentos e/ou setores). 1.3.2.2 Indicação de quem pode dar comando de leitura, gravação e/ou execução, e quem pode alterar estas indicações. 1.3.2.3 O administrador do ambiente deverá ter mecanismos para controlar o processo de identificação dos usuários no sistema operacional, através de regras definidas e tipos de senhas permitidas, procedimentos de troca e geração de senhas. 1.3.2.4 Permitir, a qualquer momento, a troca de usuário. 17.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 1.3.3 Plano de Contingência detalhado que garanta a continuidade do funcionamento do SISTEMA no caso de paralisações ou problemas críticos com o ambiente de processamento do SISTEMA. A proponente deverá apresentar um plano de contingência com orientações para a confecção de cópias de segurança especificando a quantidade de cópias, periodicidade, quantidade por vez, local de armazenamento da mídia, arquivos e diretórios que devem ser copiados, programa utilizado e procedimentos para execução. Devem constar também quais os cuidados a serem tomados no caso de necessidade de restauração da cópia de segurança e restrições a serem observadas. No caso de falha do servidor ou sistema operacional devem constar no plano os prazos de atendimento e os procedimentos a serem executados pelos técnicos do DEMHAB quanto ao chamado técnico, bem como medidas básicas para detecção e confirmação do problema. 1.3.4 Sistema interativo através de menus, facilitando sua utilização pelos usuários, para todas as funções, inclusive relatórios. 1.3.5 O Sistema deverá ter interface totalmente gráfica padrão Windows, executando nas estações de trabalho. 2 ITENS OBRIGATÓRIOS - FUNÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA O SISTEMA deverá permitir ao DEMHAB administrar todos os contratos de financiamentos habitacionais, de maneira a atender os requisitos aqui descritos nos módulos abaixo: dados cadastrais, evolução contratual, arrecadação, cobrança, FCVS, fechamento contábil/financeiro, remessa de informações externas, consultas básicas, atendimento aos mutuários, controle de retorno do passivo, controle de responsabilidades, informações gerenciais, atendimento ao mutuário via INTERNET e funções gerais. O SISTEMA deverá estar atualizado com todas as modalidades de financiamento e normas referentes ao Sistema Financeiro da Habitação editada, pela Caixa Econômica Federal, Banco Central do Brasil, Conselho Curador do Fundo de Compensação das Variações Salariais – CCFCVS, Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CCFGTS, pelo extinto Banco Nacional da Habitação, Ministério das Cidades – Secretaria de Planejamento Urbano do Ministério do Planejamento e Orçamento, Órgão Federal que normatiza as apólices de seguro habitacional (SUSEP/CNSP) e as particularidades e necessidades específicas exigidas pelos programas desenvolvidos pelo DEMHAB, cujas condições e parâmetros são estabelecidos por normas especificas, para cada tipo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, FGTS e outros vinculados ao SFH e a programas de interesse habitacional nas esferas do governo Municipal, Estadual e Federal. As normas editadas posteriormente a esta data deverão ser implantadas pela adjudicatária em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato ou da publicação da referida norma. O SISTEMA deverá apresentar, sob pena de desclassificação, os seguintes requisitos: a) As características e funções mínimas obrigatórias descritas neste anexo, compreendidas do itens 2.1. a 2.18; b) Os relatórios/documentos gerados nas diversas funções descritas nos itens seguintes, sendo aceitos similares aos descritos no Anexo XX, desde que atendam as funcionalidades requeridas; c) Os relatórios básicos do SISTEMA descritos no Anexo XX. Serão considerados “INCORRETOS/INVALIDOS” os relatórios que apresentarem valores com variação superior ou inferior a 5% (cinco por cento) dos valores já apurados em nossas bases de dados, neste caso a(s) proponente(s) será(ão) desclassificada(s).; O SISTEMA deverá atender as seguintes características mínimas, agrupadas por módulos a seguir: 2.1 DADOS CADASTRAIS Definem-se como dados cadastrais, a manutenção e cadastramento das tabelas e arquivos necessários ao atendimento do SISTEMA, tais como: Carteiras (Código que define os parâmetros de operação dos programas habitacionais e de sua origem de recurso), empreendimentos, imóveis, históricos, mutuários e contratos, tabelas (índices, categorias, situações especiais, etc.) Estão compreendidas neste item as seguintes funções: 2.1.1 O SISTEMA deverá conter todos os dados básicos necessários aos controles de funções e operações do DEMHAB, características do seu ramo de atuação, exemplos: imóveis, mutuários, empreendimentos, contratos, títulos, históricos, etc., devendo estar estes em conformidade com os dados existentes na base de dados do DEMHAB. 18.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.1.2 Permitir a manutenção das tabelas de índices de reajustes dos vários tipos de contratos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e de outros programas de política habitacional, ou fora destes, na forma regulamentada pelo órgão responsável ou na forma determinada pelo DEMHAB. 2.1.3 Bloqueios por Situações Especiais e Jurídicas – Prever o cadastramento, exibição e manutenção de um número ilimitado de códigos de situações especiais e jurídicas, e suas funções para os contratos. Estes códigos deverão permitir configurar a execução de determinadas funções como: emissão de boletos mensal e de 2ª via, emissão de avisos de cobrança, habilitação ao FCVS, efetivação de acordo de pagamentos, inicio de processo de sinistro, ações judiciais, cobrança terceirizada, estas situações poderão ser tanto para bloqueio quanto para desbloqueio. 2.1.4 Contratos agrupados – é o procedimento que permite ao DEMHAB agrupar vários contratos de financiamento a um mesmo mutuário, este será vinculado a um contrato principal para efeito de: emissão de boletos (prevalecendo o vencimento do principal), consultas, acordos, na depuração de valores emitir um aviso que o contrato é agrupado e que deverá ser depurado individualmente e terceirizadas de cobrança. Para isso mantêm os seguintes controles: a) De consultas, que permitem verificar se o contrato esta agrupado, e com quais contratos e qual é o principal; b) De identificação, permite identificar todos os contratos do grupo no modulo para quitação, cálculo dos encargos em atraso, incorporações com recálculo de financiamento, para efeito de consulta e para firmar acordo; c) De cobrança, permite a geração de um único boleto por mutuário para pagamento de prestação (mensal ou 2ª via), agrupando todos os valores das prestações e seus acessórios; 2.1.5 Padrões de: a) Contratos – Deverá dispor de tabela onde o usuário possa incluir todas as informações financeiras e cadastrais padrões de um empreendimento habitacional. Esta tabela será utilizada para auxiliar a implantação de novos contratos e também para atualização de dados para contratos já implantados; b) Documentos Específicos – Deverá possuir um módulo de emissão de documentos que permita a geração e alteração dos instrumentos contratuais e outros, pelo próprio usuário, ou seja, permita alterar os textos fixos e variáveis (disponíveis) para impressão nos módulos específicos do SISTEMA,.esse gerador de documentos deve ser integrado ao Sistema, sem necessidade de integração com Word for Windows, BrOffice, etc.; 2.1.6 Validar informações na inclusão de contratos e dados cadastrais de mutuário (inválidas e/ou em branco), como: nome, CEP, CPF, data de nascimento, não permitindo a inclusão com dados inconsistentes. 2.2 EVOLUÇÃO CONTRATUAL Define-se como evolução contratual – todas as intervenções a que são submetidos os contratos no decorrer de seu prazo contratual. Para maior entendimento das rotinas utilizadas pelo DEMHAB, segue abaixo os históricos contemplados atualmente, considerando as particularidades de cada carteira: ITEM 01 02 03 04 05 07 09 10 18 22 23 24 27 28 HISTÓRICO Término por liquidação antecipada Término por Sinistro Término por Retomada/Cancelamento Judicial Término por outros motivos Término por Dação Cancelamento Administrativo Término por arremate Término por cessão Valor para Calculo de Seguro Transferência de Sub-Rogação Transferência com Recalculo Transferência Parte Ideal Transferência por novação Término por novação c/ 30% desconto 19.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 32 33 34 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 56 59 60 61 63 64 65 67 68 89 90 91 93 94 95 96 98 100 101 102 Alteração de valores Implantação de FGTS Sinistro Parcial Alteração de Desconto Encargo reduzido Mudança de Categoria Amortização Extraordinária Incorporação Opção Liminar Renegociação Índices especiais Sentença Judicial Incorporação sem cobertura Atualização de renda Renegociação 2068 Alteração de Dia de Vencimento Rescisão contratual Término por renegociação Devolução de Cessão Recalculo de Prestação Incorporação e Amortização Amortização e Incorporação Desconto com ressarcimento Cessão de uso Comodato Suspende Seguro Reativação de Premio de Seguro Mudança de carteira/conta Retirada contrato em garantia Contrato dado em garantia Cessão de contrato Liquidação antecipada de Saldo Parcelado Incorporação com recalculo Liquidação de fut aquisição Exclusão de contrato Perc Saldo Adq Incontroverso Renegociação 175/10.150 A operação de qualquer evolução contratual deve ocorrer de forma automática, com geração de histórico e com a baixa de todas as parcelas em atraso (quando se tratar de históricos que quitam os atrasos) em qualquer tipo de evolução. Permitir a implantação de financiamentos concedidos através das carteiras imobiliárias, mesmo se tratando de contrato em andamento (em qualquer tempo), que poderá ocorrer a partir da situação inicial, com re-evolução automática opcional do saldo devedor, prestações e acessórios ou de todos, levando-se a efeito todas as alterações contratuais ocorridas de acordo com a legislação vigente do SFH e de outros programas de política habitacional, bem como, qualquer alteração gerada por decisão interna do DEMHAB que tenha efeito sobre qualquer evolução contratual. O Sistema deve permitir evoluir mais de um financiamento para o mesmo número do contrato, simultaneamente. O usuário deverá cadastrar o contrato uma única vez e nele inserir todos os financiamentos possíveis, exemplo: financiamento do lote, da casa, custas com cartório, taxas diversas, custo com decoração, etc. Para cada um destes financiamentos, o Sistema deve permitir as escolhas abaixo: • Sistema de Amortização (Price, SAC, SAM, SIM, SACRE, Aluguel); • Taxa de Juros; • Tipo de Juros (mensal ou anual, nominal ou efetivo), 20.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Periodicidade (freqüência) de parcelamento (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, • 12) • Mês de Reajuste; • Índice para calculo de MIP (calculado sobre o valor da Série) • Índice de calculo de DFI (calculado sobre o valor de avaliação do imóvel/lote financiado) • Periodicidade de Reajuste (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) • Código de Reajuste (IGPM, TR, IPC, etc.); • Prazo; • Valor da Série; • Conta contábil específica; • Carteira especifica; • Carência para cobrança de Juros; • Compõe-se ou não o saldo devedor. A emissão do boleto destas parcelas deverá ser efetuada em um único documento, juntamente com a prestação do financiamento principal. No caso de transferência por sub-rogação, sendo SFH, manter a legislação pertinente e para as demais carteiras/tipos de financiamentos o valor da prestação poderá permanecer inalterada, conforme norma do DEMHAB. Entendimento do histórico 04 – Término por outros motivos – é utilizado quando a evolução não se enquadra nos históricos disponíveis (Ex. liquidação de resíduos). Entendimento do histórico 07 – Cancelamento Administrativo – é utilizado quando de uma necessidade específica, em especial para contratos sem a cobertura de FCVS. Entendimento do histórico 18 – Valor para Cálculo de Seguro – é utilizado para alteração/atualização de mudança de índice aplicável aos prêmios de seguro. Para atendimento das evoluções contratuais são necessárias as funções a seguir: 2.2.1 Permitir a gestão de contratos de planos alternativos de financiamento habitacional existentes no DEMHAB. 2.2.2 Proceder alterações para fins de possíveis revisões (evoluções contratuais), com respostas instantâneas e sem alterar a base de dados principal e sem bloqueio de funções de consulta e emissão de 2ª via de boletos. Caso a alteração seja efetivada, deverá obedecer aos requisitos de segurança na transferência de resultado para base ativa, como também a geração da movimentação contábil deste resultado. 2.2.3 Armazenar todos os históricos de alterações referentes aos financiamentos, permitindo a qualquer momento a emissão de planilhas comentadas contendo a evolução contratual e históricos de pagamento. 2.2.4 Executar o enquadramento de mutuários nas respectivas categorias profissionais, visando determinar o novo índice de reajuste aplicável de acordo com a época do enquadramento. 2.2.5 Permitir que o SISTEMA possa efetuar compensações (acertos financeiros) posteriores referentes à aplicação de índices diferenciados por revisão destes. 2.2.6 Emitir todos os documentos para a formalização do contrato de financiamento e venda do imóvel, inclusive de transferências, renegociações, novações e confissão de dívidas/acordos. 2.2.7 Na operação com histórico – incorporação com recálculo, contemplar os critérios de configuração para isenção de juros de mora, permitindo ao usuário selecionar o período a ser incorporado, novo prazo e/ou novo valor do encargo, recalculando a condição solicitada, emissão do termo aditivo da incorporação. • O DEMHAB executa uma rotina especifica para Novação do saldo devedor. Este processo possibilita a quitação da dívida, saldo devedor mais o atraso, gerando outra série de pagamentos com o parcelamento. 2.3 ARRECADAÇÃO Define as rotinas e funções que viabilizam a emissão de documentos para cobrança e seus respectivos retornos para posterior controle, tais como: emissão de boletos mensais, 2ª vias, documentos de quitação, de taxas e custas, etc. Contemplando as baixas dos pagamentos oriundos das diversas fontes arrecadadoras (Bancos, Lotéricas, Lojas, agências de cobrança, outros órgãos). Para atendimento da arrecadação se fazem necessárias as funções abaixo: 21.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.3.1 Controlar o pagamento de prestações e seus acessórios (ex. acordos, pendências, etc.), bem como, disponibilizar via INTERNET, através da PROCEMPA, opção para consulta e impressão do boleto pelo mutuário. 2.3.2 Utilização de FGTS e Damp´s: a) Utilização de quotas do FGTS para pagamento de prestações, bem como os resíduos gerados em função do limite do valor a ser utilizado em parte da prestação, de acordo com a legislação vigente. Emitir os relatórios obrigatórios (DAMP 3); b) Utilização do FGTS para quitação ou amortização de saldo devedor ou na aquisição de imóvel – gerar arquivos pertinentes a função, conforme disposto pelo órgão de competência (CEF) – DAMP´s 1 e 2 (eletrônica) para ser encaminhado via Conectividade Social. 2.3.3 Todos os boletos de pagamento emitidos pelo SISTEMA devem conter código de barras padrão CNAB e FEBRABAN. A emissão de boletos de pagamentos divide-se em mensal, 2ª via e outros, a saber: 2.3.3.1 Emissão mensal – serão emitidos via empresa terceirizada e enviados aos mutuários seguindo os critérios: • Permitir consulta de todos os boletos emitidos e não emitidos gerados na rotina de processamento mensal, sendo que no caso dos não emitidos identificar o motivo da não emissão; • ATENÇÃO: Não emitir os mutuários com “N” parcelas em atraso ou mais, consecutivas a ser configurado em parâmetro no SISTEMA. 2.3.3.2 Emissão de 2ª via e outros – são impressos de acordo com os seguintes critérios: • Emissão de 2ª via de boletos de prestações deverá permitir que: Todas as prestações vencidas e/ou não pagas possam ser emitidas em um único recibo, especificando claramente todas as parcelas que estão sendo emitidas, obedecendo aos critérios de bloqueios para emissões cadastradas; Possa se efetuar a seleção de data para o cálculo; Permitir isentar juros de mora (total ou parcial) para as carteiras selecionadas, identificando o motivo desta isenção; Permitir selecionar quais prestações poderá ser quitado até o valor disponível para pagamento.; Permitir a emissão de boletos de qualquer tipo de custas/taxas com a opção de alteração dos valores de taxas pré-definidas no momento da impressão; Permitir o envio do boleto por email de dentro do próprio sistema; 2.3.3.3 Permitir a emissão de prestações com valor zerado, oriundos de abatimento de créditos na emissão mensal. 2.3.4 Módulo para baixa de prestações: 2.3.4.1 Baixas eletrônicas – permitir o controle de retorno eletrônico e a efetivação das baixas de pagamentos no SISTEMA efetuados nos Bancos, Lotéricas, Lojas e descontos automáticos (conforme carteira de cobrança e padrão CNAB), procedendo à formação de lotes específicos, de acordo com layout de arquivos de retorno padrão FEBRABAN 2.3.4.2 Baixas manuais – permitir a composição manual de lotes de baixas, caso estes tenham tipo de pagamento, deverão estar demonstrados de forma diferenciada no relatório de arrecadação. 2.3.4.3 Estorno de pagamentos – permitir a composição de lotes para estorno de pagamentos, identificando o motivo do estorno. 2.3.5 Acerto financeiro – provenientes da apuração de diferenças de valores pagos e devidos calculados por período selecionado ou padrão, sendo estas diferenças lançadas em prestações abertas (inadimplente e/ou a vencer), conforme percentual do encargo mensal determinado por parâmetro, prevendo as devidas correções/atualizações monetárias. 2.3.6 Pendências de prestações (débito/crédito), tipos: 2.3.6.1 Pendência parcelada sem ressarcimento – o usuário deverá ter condições de lançar valores a crédito ou a débito do mutuário com seu devido histórico (padrão), permitindo o parcelamento em percentual (aplicado sobre o valor da prestação histórica) lançado nas prestações futuras, ou simplesmente em quantidade de parcelas, prevendo as devidas correções/atualizações monetárias. 2.3.6.2 Pendência parcelada com ressarcimento (encargo reduzido) – o usuário deve ter a condição de lançar um valor a crédito no contrato com seu devido histórico (padrão). O objetivo principal deste histórico é reduzir o valor da prestação mensal do mutuário, para que este 22.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº tenha condições de arcar com o pagamento mensal. O usuário define o mês/ano de início e o valor do encargo a ser creditado mensalmente. Este crédito mensal deve ser acumulado em um Saldo Paralelo e o seu valor deve sofrer correção na mesma periodicidade e no mesmo índice de reajuste do Saldo Devedor. O mesmo ocorre para o valor da parcela, ou seja, o seu valor acompanha o reajuste da prestação. Nesta modalidade não permitir que ocorra transferência ou quitação sem realização dos devidos ajustes e ressarcimentos pendentes. 2.3.6.3 Pendências manuais – a ser anexada ao encargo em aberto possibilitando o lançamento em uma única parcela. 2.3.7 Acordo de pagamento de prestações – Rotina para quitar prestações em atraso com código e histórico específico, gerando saldo a ser parcelado nas prestações vincendas, nas seguintes condições: 2.3.7.1 O usuário determina o prazo a ser parcelado, limitado ou não ao prazo remanescente do contrato. 2.3.7.2 Nos contratos agrupados, permitir realizar um único acordo das inadimplências. No caso de cancelamentos e baixas de prestações deverá ocorrer em todos os contratos do grupo. 2.3.7.3 Não permitir um novo acordo para contratos na situação de acordo ativo. 2.3.7.4 As parcelas deverão ser calculadas pela tabela selecionada por parâmetro de acordo com o DEMHAB, gerando um Termo de Negociação em 02 (duas) vias. 2.4 COBRANÇA Define as rotinas de recuperação de receitas oriundas de mutuários inadimplentes, utilizandose de diversos recursos, como: Cobranças Terceirizadas e relatórios, detalhados abaixo: 2.4.1 Permitir à área de cobrança proceder à renegociação de prestações em atraso com o mutuário. 2.4.2 Permitir que proceda a geração de um arquivo de contratos para a emissão de 2ª vias, podendo estes serem impressos localmente e/ou ainda exportados para um arquivo a ser encaminhado para impressão em gráficas e cujo layout pode ser criado e/ou modificado pelo SISTEMA. 2.4.3 Gerar relatórios de inadimplência analíticos e sintéticos, observando-se que estes devem permitir que sejam impressos com agrupamentos de contratos (contratos agrupados) e/ou individualmente. Relacionar os detalhes da primeira prestação atrasada. 2.4.4 Permitir a criação de layout para a exportação de arquivos para serem encaminhados à gráfica como cartas de aviso, boletos de cobrança, etc. 2.4.5 Permitir que se possa fazer mais de uma emissão mensal de renegociação de atraso para os mutuários, observando-se critérios de exclusão deste, caso não ocorra a efetivação do pagamento. 2.5 FCVS Define as rotinas de apuração e os controles de contratos finalizados, com direito a cobertura de FCVS junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme as funções solicitadas abaixo: 2.5.1 Módulo de Fundo de Compensação das Variações Salariais – FCVS – Permite efetuar cálculo e controle de utilização do FCVS, assim como garantir a emissão dos relatórios e arquivos necessários, para o processo de habilitação, obedecendo aos seguintes procedimentos: 2.5.1.1 Evoluir os saldos devedores dos financiamentos no padrão do FCVS de acordo com a legislação vigente. 2.5.1.2 Calcular e controlar o saldo devedor a ser ressarcido pelo FCVS ao agente financeiro, gerando informações gerenciais e para a contabilidade. 2.5.1.3 Gerar em meio magnético ou óptico os arquivos FH1, FH2, FH3, RNV e RCV. 2.5.1.4 Evoluir saldo devedor para contratos que se enquadrem no Decreto nº 97.222/88. 2.5.1.5 Gerar movimento conforme Resolução nº 353/00 (Conselho curador do FGTS). 2.5.1.6 Calcular e demonstrar a evolução do VAF4. 2.5.1.7 Permitir a conversão pelo usuário dos arquivos de resultado dos movimentos mensais do SIFCVS/CEF. 2.5.1.8 Permitir a exportação dos arquivos gerados no item 2.5.1.9 em aplicativo de planilha eletrônica. 2.5.2 Permitir consulta a situação de contratos habilitados ao FCVS no sistema de habilitação do referido fundo – SIFCVS (sistema da Caixa Econômica Federal) com base nos relatórios emitidos pela Caixa Econômica Federal. 23.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.5.3 Manter controle sobre as negativas de cobertura total e parcial emitida pela CEF e acompanhamento dos recursos efetuados (prevendo lançamento manual) - RNV. 2.5.4 Arquivar e permitir a consulta das condições habilitadas ao FCVS, de cada contrato, após a geração dos movimentos mensais. 2.6 FECHAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO Define as rotinas de demonstração e das ocorrências de históricos do movimento financeiro do mês, que deverão ser contabilizados. Seguem abaixo as funções necessárias: 2.6.1 Fornecer informações sobre a movimentação de todo e qualquer evento que modifique os valores financeiros/monetários de cada subtítulo ou conta, através de relatórios específicos que possibilitem a atualização e controles dos movimentos a serem lançados. 2.6.2 Rotina operacional Contábil – deve facilitar a execução mensal da rotina Contábil e disponibilização de relatórios (eletronicamente) para conferência e impressão nos respectivos setores. 2.6.3 A rotina mensal de fechamento contábil deverá ser executada pelo usuário através do menu de manutenção do SISTEMA, verificando se as fases foram processadas corretamente através de “log” de fases. 2.6.4 Rotina para geração de arquivo em formato “.txt” para integração contábil com o software utilizado pelo DEMHAB para controle e emissão de livros contábeis. 2.6.5 Emitir o Relatório de Fechamento Contábil definido no Anexo XIX 2.7 REMESSA DE INFORMAÇÕES – EXTERNAS Define as rotinas que produzem arquivos e relatórios de informações especificas do SISTEMA, que deverão ser encaminhados à empresas/outros órgãos, tais como: gráfica (impressão de documentos), órgãos públicos municipais e federais (arquivos e relatórios obrigatórios), bancos e seguradoras descritos nas funções abaixo: 2.7.1 Gerar arquivo CADMUT para remessa à CEF, contendo as inclusões / alterações de contratos, conforme layout padrão exigido pela CEF. 2.7.2 Processar mensalmente e disponibilizar em qualquer meio de transmissão, arquivo com os contratos de financiamento habitacional ativos, para processamento do seguro habitacional, conforme formato exigido pelo Anexo 16 da Apólice do SFH (Circular SUSEP nº 111 de 03/12/99) e Apólice de Mercado. 2.7.3 Atender a Instrução Normativa SRF nº 304, de 21 de fevereiro de 2003, que institui a “Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias” (DIMOB), gerando arquivos textos para importação no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal. 2.7.4 Permitir a seleção de mutuários de um determinado empreendimento/carteira dos contratos ativos e/ou inativos para a emissão de cartas e/ou comunicados. O texto desta carta é variável. 2.8 CONSULTAS BÁSICAS Define as consultas nas mais diversas rotinas necessárias para a localização de informações e bom andamento dos processos (atendimento, cobrança, jurídico, etc.). Conforme funções abaixo: 2.8.1 Consulta ao cadastro de pagamentos, emitindo relatório demonstrando detalhes dos valores pagos,. 2.8.2 Consulta de atrasos, com emissão de relatório analítico e sintético, demonstrando o número e período das prestações em atraso, o valor das prestações, os juros de mora e a correção monetária, e outros acessórios como: pendências manuais e automáticas, descontos, acordo e FGTS, 2.8.3 Consulta aos dados cadastrais dos mutuários demonstrando: data de assinatura contrato, nome do mutuário, plano de financiamento, prazo, forma de reajuste das prestações, situações especiais e jurídicas do contrato, taxa de juros, CES, indicativo de cobertura do FCVS, nome da seguradora, origem de recurso do financiamento (Carteira), informações referentes à condição hipotecária, programa habitacional, mês/ano da implantação do financiamento, data base, mês de reajuste, dia de vencimento da prestação, data de isenção de mora e também os dados financeiros demonstrando todos os acessórios de forma analítica que formam o encargo do mês bem como o número da prestação atual e o número de prestações em aberto e os históricos de evoluções contratuais. 2.8.4 Permitir a localização de contratos para consulta, por: Nome, CPF, Número do Contrato padrão DEMHAB e Indicação Fiscal. A consulta por nome deverá ser fonética e pesquisar todos os adquirentes (principal e coobrigados) e respectivos cônjuges. 24.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.8.5 Acordos de pagamento de prestações: O usuário poderá também visualizar este parcelamento. Esta visualização deverá demonstrar todas as parcelas vencidas e vincendas do acordo. Também deverá ter condições de emitir um boleto para pagamento no padrão CNAB com todas as parcelas vincendas e ainda não emitidas pela rotina mensal de geração de boletos ou não emitidas na rotina de geração de 2ª via. 2.9 ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS O módulo de Atendimento aos Mutuários deverá permitir ao DEMHAB automatizar e controlar as solicitações de serviços referentes aos seus mutuários/contratos. Tais solicitações poderão ser feitas por telefone ou pessoalmente, porém em ambos os casos será iniciado um processo de negociação, que terá todos os seus passos previamente cadastrados no SISTEMA. Tal mecanismo dará suporte aos serviços de atendimento prestados pelo DEMHAB. Este módulo deverá ter as seguintes características mínimas: 2.9.1 Permitir que o usuário cadastre um conjunto de procedimentos que permita a padronização das respostas dadas aos mutuários. 2.9.2 Garantir que fique registrado todo e qualquer atendimento a mutuários. 2.9.3 Garantir que o fluxo de informações e a comunicação entre os operadores do SISTEMA e setores da empresa sejam processados de modo totalmente automático. 2.9.4 Em todas as consultas individuais, exibir o número do contrato, tipo de plano e nome do mutuário, de modo que o mesmo possa ser identificado de modo fácil e inequívoco. 2.9.5 Permitir a alteração de endereços e telefones do mutuário, respeitando as regras de consistência citadas no item 2.1.6 deste Anexo. 2.9.6 Dispor de módulo que permita a exportação de dados, convertendo as transações registradas para diversos layouts, sendo bastante flexível para permitir facilmente a adaptação a novo layout. 2.9.7 Permitir a visualização das ocorrências de um contrato, durante o atendimento. 2.9.8 Gerar, para posterior impressão, relatórios através de consultas às ocorrências dos contratos. 2.9.9 Prever o encadeamento de tarefas, permitindo que a finalização de uma possa implicar na inicialização de outra. 2.9.10 Dispor de tela para consulta que mostre o Status, Código e Tipo de cada ocorrência e sua descrição. 2.9.11 Informar ao usuário quando a solicitação que está sendo cadastrada foi registrada anteriormente. 2.9.12 Permitir visualização e impressão de todos os formulários utilizados nas solicitações de serviços. 2.9.13 Permitir a gravação do histórico dos atendimentos em campo definido, sem a possibilidade de alteração deste e de forma seqüencial ao atendimento. 2.9.14 Permitir controle diário de atendimentos realizados pelos usuários, gerando relatórios por data, tipo de serviço e atendente. 2.10 CONTROLE DE RETORNO DO PASSIVO As funções da rotina de Controle de Retorno do Passivo deverão permitir ao DEMHAB gerenciar seus contratos de empréstimo destinados à construção de habitações, firmadas junto à CEF e a outros órgãos repassadores de recursos. Este módulo deverá ter as seguintes características mínimas: 2.10.1 Gerar mapas de saldo devedor, baseados nas características dos contratos do DEMHAB, de acordo com a legislação vigente, que permitam a comparação com os dados, fornecidos pela CEF e outras fontes de recursos através de relatórios. 2.10.2 Permitir a identificação de erros de cobrança indevida de prestações (reajustes inadequados, taxa de juros), verificação e acompanhamento das baixas resultantes de amortizações extraordinárias, tais como liquidação voluntária via SR ou DAMP. 2.10.3 Emitir relatórios para contabilidade. 2.10.4 Permitir que os contratos de empréstimos sejam divididos por grupos, chamados “Carteiras”, visando separar os contratos de empréstimos, por dia de vencimento e/ou fonte de recurso: 2.10.4.1 Contratos com o mesmo dia de vencimento, firmados com instituições diferentes serão cadastrados em carteiras diferentes. 25.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.10.4.2 Controle dos contratos de empréstimos será feito por dia de vencimento e/ou fonte de recurso da seguinte maneira: Carteira dos Contratos XYZ-DD significa contratos firmados com a fonte XYZ, com vencimento no dia DD. 2.10.5 Mostrar o fluxo de pagamentos por carteira. 2.10.6 Permitir a inclusão de carteiras obedecendo aos seguintes dados: • CARTEIRA: código pelo qual a carteira será representada no SISTEMA; • DESCRIÇÃO: identificação da carteira a ser cadastrada; • RECURSOS CARTEIRA: observações gerais sobre origem dos recursos da carteira; • GRUPO CONTÁBIL: a qual pertence à carteira, sendo o mesmo dos contratos de mutuários por ela gerados; • Dia de cobrança da carteira. 2.10.7 Permitir a alteração das carteiras já cadastradas, através do número da carteira. 2.10.8 Permitir a exclusão das carteiras já cadastradas, através do número da carteira, questionando o usuário sobre a confirmação da operação. 2.10.9 Garantir que na exclusão de uma carteira, nenhum contrato esteja utilizando a carteira a ser excluída. 2.10.10 Permitir a pesquisa de carteiras utilizando filtros baseados em dados dos campos. 2.10.11 Permitir a pesquisa de contratos de uma determinada carteira utilizando filtros baseados em dados dos campos. 2.10.12 Permitir aos usuários a impressão de relatórios dentro do módulo do SISTEMA que estiver sendo utilizado. 2.10.13 Permitir a visualização de todos os registros de acordo com o módulo do SISTEMA que estiver sendo utilizado. 2.10.14 Permitir consultar as carteiras cadastradas utilizando filtros baseados em dados dos campos. 2.10.15 Permitir ao usuário configurar a forma como a pesquisa será realizada. 2.10.16 Permitir a impressão de listagem das carteiras cadastradas no SISTEMA, permitindo visualizar previamente, em tela, as listagens que serão impressas. 2.10.17 Permitir a visualização, manutenção e acompanhamento dos contratos de uma determinada carteira. 2.10.18 Permitir a verificação dos dados cadastrais de um determinado contrato de uma carteira que esteja sendo visualizada, através de um duplo clique no campo do contrato. 2.10.19 Permitir a inclusão, alteração, exclusão, procura e consulta a empreendimentos. 2.10.20 Permitir o cadastramento da composição das origens dos recursos por empreendimento. 2.10.21 Garantir que os contratos de empréstimo já cadastrados no SISTEMA possam entrar na composição das origens dos recursos de um determinado empreendimento. 2.10.22 Garantir que os códigos de empreendimentos utilizados sejam os mesmos utilizados no SISTEMA. 2.10.23 Permitir a alteração dos empreendimentos já cadastrados, através do número do empreendimento. 2.10.24 Permitir a exclusão de empreendimentos já cadastrados, através do número do empreendimento, questionando o usuário sobre a confirmação da operação. 2.10.25 Permitir a exclusão de um empreendimento apenas se não houver contratos de empréstimos vigentes a ele vinculados. 2.10.26 Permitir a consulta aos empreendimentos obedecendo às mesmas regras utilizadas para consulta de carteiras. 2.10.27 Permitir a impressão de listagem dos empreendimentos cadastrados no SISTEMA, permitindo visualizar previamente, em tela, a listagem que será impressa. 2.10.28 Permitir a inserção de contratos que financiam um determinado empreendimento, cadastrando o percentual de participação cada um dos contratos no empreendimento. 2.10.29 Permitir a alteração do percentual de participação de um determinado contrato em um determinado empreendimento. 2.10.30 Permitir a inclusão e manutenção de contratos. 26.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Ter no mínimo os campos para cadastrar as seguintes informações dos 2.10.31 contratos: • CÓDIGO DO CONTRATO: suportar código do DEMHAB e o código do sistema CER, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF; • DESCRIÇÃO DO CONTRATO: permitir a descrição do contrato; • CARTEIRA: permitir a escolha de uma carteira previamente cadastrada no módulo Carteiras, à qual será associado o contrato; • DIA DE COBRANÇA: preenchido automaticamente com o dia de vencimento definido para a Carteira; • CÓDIGO CONTÁBIL: permitir a escolha de um grupo contábil previamente cadastrado; • DATA DA ASSINATURA: permitir cadastrar a data da assinatura do contrato; • PLANO/SISTEMA: permitir a escolha de um Plano/Sistema previamente cadastrado; • TAXA DE JUROS MORA: Permitir cadastrar a taxa de juros de mora que será utilizada para cálculos de prestações em atraso; • CONTRATO ANTIGO: permitir cadastrar o número do contrato anterior, referenciado ao sistema FIN da CEF. 2.10.32 Ter no mínimo os campos abaixo para cadastrar a inclusão de informações para permitir a execução da evolução de contratos: • MÊS BASE PARA REAJUSTE DA PRESTAÇÃO; • NÚMERO TOTAL DE PRESTAÇÕES; • TAXA DE JUROS AO ANO; • JUROS CRESCENTES; • MÊS DE REAJUSTE DOS JUROS; • TAXA DE JUROS LIMITE DO CONTRATO; • SELEÇÃO DO PERÍODO DA EVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO; • PERIODICIDADE DE REAJUSTE PRESTAÇÃO; • PERIODICIDADE DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR: correção monetária mensal ou trimestral; • INÍCIO DA EVOLUÇÃO: Data de vencimento da primeira prestação, ou seja, o início da evolução para efeito da evolução em UPF; • NÚMERO PRESTAÇÃO INICIAL DA EVOLUÇÃO; • RAZÃO DE RECORRÊNCIA: caso o Plano/ Sistema de Amortização possua razão de recorrência, este campo está destinado para se informar o valor dessa razão de recorrência (help on-line), caso o usuário não saiba este valor; • SALDO DEVEDOR CONTRATUAL AMORTIZADO; • AMORTIZAÇÃO: Valor da amortização para efeito de evolução em UPF; • JUROS: Juros cobrados na amortização para efeito de evolução em UPF; • VALOR DA PRESTAÇÃO: Valor da prestação correspondente para efeito de evolução em UPF o que é automaticamente calculado (A + J) caso os campos Amortização e Juros sejam preenchidos; • TAXA DE JUROS NO INÍCIO DA EVOLUÇÃO. 2.10.33 Permitir o cadastramento, alteração, exclusão, procura e listagem de contratos, obedecendo as mesmas regras utilizadas para cadastramento, alteração, exclusão, procura e listagem de carteiras. 2.10.34 Permitir arbitrar o indexador que será utilizado para definir o reajuste das prestações. 2.10.35 Permitir arbitrar o indexador que será utilizado para definir o reajuste do Saldo Contábil. 2.10.36 Ter flexibilidade para permitir que os dados para início do processo de evolução/acompanhamento de cada contrato de empréstimo, sejam implantados a partir de qualquer período desejado, não sendo obrigatório o início dar-se pela data da assinatura do contrato. 2.10.37 Controlar os empréstimos a partir do momento em que as condições de retorno dos mesmos já estiverem aprovadas pela fonte de recursos, ou seja, já estarão definidos o Saldo Devedor Inicial (VF) e o valor da primeira prestação (Amortização + Juros). 2.10.38 Permitir o cálculo do valor da Razão de Recorrência do Contrato, a partir da informação do saldo devedor do mês anterior e da prestação do mês anterior. 27.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.10.39 Disponibilizar aviso de amortização extraordinária, ocorrida entre a data do cálculo da Razão de Recorrência do contrato e o início do mês. 2.10.40 Ter módulo de crítica para garantir que apenas contratos ativos sejam alterados ou excluídos. 2.10.41 Permitir que apenas contratos sem participação em empreendimentos ou sem operações cadastradas sejam excluídos. 2.10.42 Permitir a inserção e manutenção de operações em um contrato somente se ele estiver ativo. 2.10.43 Suportar as diversas operações referentes à administração de crédito imobiliário, tais como: amortizações extraordinárias, incorporações de encargos, liquidação antecipada, etc. 2.10.44 Cadastrar pelo menos os seguintes dados de uma nova operação no contrato: • DATA DA OPERAÇÃO; • TIPO DE OPERAÇÃO (deverá estar previamente inclusa em tabela); • NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO; • VALOR DA OPERAÇÃO em UPFD; • DATA DA BAIXA NA OPERAÇÃO DO CONTRATO; • NÚMERO DE DIAS PARA COBRANÇA DE JUROS; • VALOR EFETIVAMENTE BAIXADO; • NÚMERO DE DIAS JUROS COBRANÇA E VALOR JUROS COBRANÇA: Valores calculados automaticamente pelo SISTEMA, que corresponde à variação entre a operação (recolhimento) e a efetivação da baixa, conforme critérios da legislação vigente. 2.10.45 Exibir informações das prestações realizadas após uma evolução. 2.10.46 Permitir consultar informações sobre a evolução. 2.10.47 Permitir cadastrar os valores que foram cobrados e os que foram pagos. 2.10.48 Permitir consultar em tela os valores das prestações a evolução de um contrato. 2.10.49 Mostrar no mínimo as seguintes informações no relatório de evolução: • AMORTIZAÇÃO: Valor da amortização calculada na evolução; • SALDO DEVEDOR: montante da dívida; • JUROS: Juros da prestação calculados na evolução; • VALOR DA PRESTAÇÃO (A + J): Valor total da prestação. 2.10.50 Permitir gerar histórico informando, no mínimo, o usuário que realizou a evolução e a data da realização da evolução. 2.10.51 Permitir armazenar, conforme os campos abaixo, em UPF, os valores cobrados pela fonte de recursos: • AMORTIZAÇÃO: Valor da Amortização cobrada na fatura; • JUROS: Juros da Amortização cobrada na fatura; • PRESTAÇÃO (A + J): Valor total da Prestação cobrada; • RARD: Valor da Razão de Recorrência em relação aos valores cobrados; • SALDO DEVEDOR: Valor do Saldo Devedor com relação aos valores cobrados; • DIFERENÇA DE PRESTAÇÃO: Valor da diferença entre o Valor da Prestação Calculada e o Valor da Prestação Cobrada. 2.10.52 Permitir calcular, conforme os dados abaixo, em UPF, os valores a pagar à fonte de recursos: • CORREÇÃO MONETÁRIA: Valor da correção monetária paga na fatura; • JUROS DE MORA: Valor dos juros de mora pago; • PRESTAÇÃO: Valor total da prestação pago (não editável); • MULTA POR ATRASO: Valor da Multa da prestação pago; • DATA DA BAIXA: Data do Pagamento da prestação; • DIFERENÇA DE PRESTAÇÃO: Diferença entre o Valor da Prestação Cobrada e o Valor a Prestação a Pagar. 2.10.53 Disponibilizar as seguintes informações em tela: • Registro de Cobrança: Automaticamente preenchido pelo SISTEMA; • Registro de Pagamento: Automaticamente preenchido pelo SISTEMA. 2.10.54 Permitir inserir observações sobre as prestações. 2.10.55 Permitir alteração de prestações. 2.10.56 Permitir remover uma prestação. 28.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.10.57 Permitir pesquisar uma prestação, usando a mesma metodologia utilizada para consultar carteiras. 2.10.58 Permitir incluir, alterar, excluir e procurar índices de reajuste referentes a um determinado mês, de um determinado ano. 2.10.59 Disponibilizar os seguintes dados para a inclusão de índices: • TIPO DE REAJUSTE: Sigla ou nome do índice de Reajuste; • DESCRIÇÃO: Descrição sucinta do tipo de reajuste; • OBSERVAÇÃO: Qualquer informação relevante sobre o tipo de reajuste; • REAJUSTA SALDO OU PRESTAÇÃO: Se marcado, significa que o índice é utilizado no reajuste do Saldo ou Prestação; • PERIODICIDADE: Permitir indicar se o índice é diário ou mensal; • COTAÇÃO EM PORCENTAGEM: Indica se o índice é um valor monetário ou uma porcentagem; • ÍNDICES (COTAÇÃO): permitir que seja incluída a cotação do índice. 2.10.60 Permitir alterar, excluir e procurar Índices de Reajuste usando a mesma metodologia utilizada para consultar carteiras. 2.10.61 Permitir evoluções, em Real e UPF, em tela, para posterior impressão, de prestações dos contratos ou carteira de contratos de empréstimos tomados pelo DEMHAB, com base nos seguintes dados informados: • PERÍODO DA EVOLUÇÃO: período em que se deseja fazer a evolução (data inicial e data final); • CONTRATO: O contrato a ser evoluído. 2.10.62 Permitir que os dados de uma evolução realizada sejam armazenados para consulta posterior. 2.10.63 Permitir simular uma evolução com base nos valores cobrados pela fonte de recursos. Esta simulação deverá ser feita em tela, para posterior impressão, e dar a opção de exibir os valores em REAL ou UPF. 2.10.64 Permitir a realização de baixas automáticas das prestações de contratos de uma carteira com base nas seguintes informações valor pago ou valor cobrado, mês e ano das prestações, carteira. 2.10.65 Permitir a visualização prévia, em tela, das prestações a serem baixadas. 2.10.66 Disponibilizar apresentação da diferença entre os Valores Projetados e os Valores Cobrados e dar ao usuário a opção de concordar com a diferença antes de processar a baixa de acordo com os valores cobrados. 2.10.67 Dispor de módulo para cadastramento e manutenção de tabelas de controle utilizadas no SISTEMA, com a seguinte necessidade mínima: 2.10.67.1 Sistema / Plano de Amortização, para cadastramento / manutenção dos sistemas e planos de amortização que serão utilizados pelos contratos, incluindo-se número de cadastro do sistema/plano de amortização, descrição resumida do plano / sistema, descrição detalhada do sistema de amortização, tipo de sistema / plano de amortização a ser cadastrada (SACRE, SAC, SIMC, TP e SAM), tipo de Reajuste (PCM e PES), tipo de Razão Recorrência. 2.10.67.2 Tipos de Operações: para cadastramento/manutenção das operações realizadas (amortizações extraordinárias, incorporações de encargos, liquidação antecipada, etc.) que serão realizadas com os contratos, incluindo-se Código da Operação, Descrição resumida do Tipo de Operação, Descrição Detalhada do Tipo de Operação, Histórico Padrão: Informação utilizada no arquivo de Interface Contábil. 2.10.68 Gerar lançamentos contábeis referentes às operações. 2.10.69 Calcular juros pró-rata para uma determinada operação (juros pró-rata são os valores devidos entre a última prestação paga e a data de ocorrência da operação). 2.10.70 Permitir recálculo de prestação. 2.10.71 Permitir alterar, excluir, procurar e listar uma operação. 2.10.72 Permitir o cadastramento e a manutenção das contas contábeis às quais serão agrupados os contratos. 2.10.73 Permitir a inclusão de plano de contas contendo as seguintes informações: • Código do Plano de Contas a ser cadastrado; • Número da conta contábil; • Descrição do Plano de Contas. 29.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.10.74 Permitir selecionar o tipo de Grupo Contábil a ser cadastrado, se é um Grupo Contábil de Débito ou de Crédito. 2.10.75 Permitir alterar, excluir, procurar e listar os grupos contábeis cadastrados. 2.10.76 Permitir executar o cadastramento/manutenção das datas que serão feriados, incluindo no mínimo as seguintes informações: • Data do feriado; • Descrição do Feriado. 2.10.77 Permitir o cadastramento/manutenção das contrapartidas dos lançamentos contábeis, incluindo no mínimo os seguintes dados: • Histórico Partida: nº do histórico padrão das contas de partida; • Histórico contrapartida: nº da Contrapartida; • Número Centro de Custo: Centro de Custo referente à Contrapartida; • Número Conta Reduzida: nº da Conta Contábil Reduzida referente à Contrapartida. 2.10.78 Permitir alterar, excluir, procurar e listar as contrapartidas. 2.10.79 Disponibilizar no mínimo os seguintes relatórios: • Relatório de Operações por Contrato - deverá indicar a necessidade de re-evoluir o contrato; • Relatório de Posição das Prestações Pagas; • Relatório Prestações a Pagar; • Relatório Contratos a Encerrar; • Consulta UPF – Permitir ao usuário visualizar os valores diários da Tabela UPF de acordo com o mês/ano selecionado; • Planilha de Contratos Evolução Teórica; • Posição dos Contratos; • Dados cadastrais dos Contratos; • Prestações dos Contratos; • Diferenças das Prestações Teóricas X Cobradas; • Relatório de Prestações Projetadas X Cobradas. 2.10.80 Gerar arquivo texto de interface contábil, informando o mês e o ano de referência dos lançamentos. 2.10.81 Possibilitar cadastrar setores do DEMHAB que utilizarão o Controle de Retorno do Passivo e associar usuários a esses setores. 2.10.82 Permitir ao administrador do SISTEMA cadastrar o valor máximo que o sistema permitirá lançar na diferença entre as prestações projetadas e cobradas, e saldo devedor individualmente por contrato ou no geral. 2.11 CONTROLE DE RESPONSABILIDADES O módulo de Controle de Responsabilidades deverá permitir ao DEMHAB automatizar e controlar todas as atividades de encaminhamento dos processos de Sinistros (Morte, Invalidez Permanente e Danos Físicos ao Imóvel) e de FGTS (Aquisição, Amortização Extraordinária e Abatimento de Prestações) por parte do mutuário junto às áreas de atendimento do DEMHAB, controlando os eventos que ocorrem desde a fase de atendimento ao mutuário solicitante até as fases de operacionalização do serviço e retorno de informações ou ressarcimento dos organismos externos (CEF ou Seguradoras). Este módulo deverá estar integrado ao contexto do SISTEMA, tanto na extração de informações já consistidas e usadas na composição de documentos que irão ser enviados para a CEF e Seguradoras (SFH e SI) quanto mantendo informações de históricos que permitam que o mesmo trate todos os eventos financeiros e contábeis pertinentes à evolução de um contrato que sofra a ocorrência de Sinistro ou uso de FGTS, além de produzir relatórios gerenciais, principalmente no acompanhamento da sinistralidade. Ele terá as seguintes características mínimas: 2.11.1 Mostrar em tela os tipos de serviços (Seguros ou FGTS) que o mutuário necessita. 2.11.2 Permitir localizar um contrato de financiamento pelo nome do mutuário e número de contrato. 2.11.3 Dispor de campos para informações referentes a sinistro e FGTS. 2.11.4 Mostrar em tela as informações cadastrais e de pagamento do contrato de financiamento do mutuário solicitante do serviço, permitindo verificar a existência de pendência a ser quitada. 30.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.11.5 Permitir o bloqueio da continuidade de um serviço solicitado em caso de falta de documentação, mostrando em tela a relação de documentos necessários. Esta relação deverá permitir a marcação dos documentos já entregues pelo mutuário. 2.11.6 Garantir que o serviço solicitado seja efetivado apenas se todos os documentos necessários para tal finalidade tenham sido entregues. 2.11.7 Gerar automaticamente em tela para posterior impressão, no início do serviço solicitado, um número de protocolo que acompanhará todas as fases do serviço. 2.11.8 Dispor de campo para informar a data da remessa dos documentos referentes ao serviço à área competente (Seguros ou FGTS) do DEMHAB. 2.11.9 Permitir consultar em tela que serviços, referentes a um ou mais mutuários selecionados, foram solicitados. 2.11.10 Permitir o controle da utilização de DAMPs por mutuários ou adquirentes de imóveis, na aquisição, na amortização/quitação de saldo devedor e no abatimento de prestações, através da consulta/inserção das seguintes informações: • Informações referentes à situação do mutuário; • Dados do comprador e dos co-participes, caso existam; • Relação de documentos necessários para a aquisição do imóvel, com opção de impressão; • Relação de documentos do vendedor e do comprador e co-partícipes, caso existam, necessários para efetivar a aquisição, com opção de impressão. 2.11.11 Gerar automaticamente em tela, para posterior impressão, no início do serviço solicitado, um número de protocolo relativo ao DAMP utilizado. 2.11.12 Localizar o atendimento informando o número do contrato e/ou o número do protocolo ou pesquisando pelo nome do mutuário. 2.11.13 Permitir a alteração do valor do FGTS e o recálculo do percentual de abatimento da prestação, caso seja necessário. 2.11.14 Gerar, para posterior impressão, os DAMPs referentes ao titular e co-partícipe. 2.11.15 Mostrar em tela, para posterior impressão, todos os dados relativos a um determinado contrato. 2.11.16 Controlar a utilização parcial ou total de DAMP2. 2.11.17 Dispor de tela para incluir os dados do vínculo empregatício do mutuário e copartícipes, se houver. 2.11.18 Dispor de tela de memória de cálculo para comprovar a necessidade de utilização do FGTS pelo mutuário. 2.11.19 Permitir o controle do processamento interno da ocorrência de sinistros dos tipos DFI (Danos Físicos ao Imóvel) e MIP (Morte ou Invalidez Permanente). 2.11.20 Permitir diferenciar danos ocorridos em imóvel ou ocorridos em um Conjunto Residencial (calamidade), no atendimento do cadastramento da ocorrência. Quando os danos são no imóvel quem dá a entrada no DFI é o próprio mutuário. 2.11.21 Dispor de tela para cadastramento dos dados do DFI e MIP. 2.11.22 Gerar automaticamente em tela, para posterior impressão, no início do serviço solicitado, um número de protocolo relativo ao DFI ou MIP cadastrado. 2.11.23 Localizar o atendimento do DFI ou MIP informando o número do contrato e/ou o número do protocolo ou pesquisando pelo nome do mutuário. 2.11.24 Permitir que usuários cadastrados das áreas competentes façam a verificação e conferência física de documentos e informações enviados pelos atendentes que executaram as operações DFI ou MIP acima descritas e acusem, eletronicamente, o recebimento das mesmas. 2.11.25 Permitir que os usuários dêem continuidade ou bloqueiem o serviço pedido pelo mutuário em caso de falta de documentos e solicitem ao mutuário o envio dos que estiverem faltando. 2.11.26 Permitir o cadastramento da data que o usuário enviou o pedido de complementação de documentos à área apropriada e do responsável por esta tarefa na referida área. 2.11.27 Permitir o cadastramento da data prevista para retorno da pasta contendo os documentos faltantes. 2.11.28 Permitir o cadastramento da data que o usuário enviou o pedido de revisão de contrato, do gestor responsável por esta revisão e da data de liberação do contrato. 31.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.11.29 Disponibilizar para o usuário o acesso “on-line” ao valor do saldo devedor objeto de requisição junto à seguradora. 2.11.30 Permitir o registro pelo usuário dos contratos que estão em situações especiais, visando sua quitação por deliberação da administração superior do agente financeiro (quitação por ata). 2.11.31 Dispor de rotinas de diferenciação entre DFI Calamidade e DFI referente a sinistro de um imóvel. 2.11.32 Permitir que o usuário faça a geração dos documentos a serem enviados à seguradora, sendo o documento ASC de geração obrigatória e o Anexo 16 da apólice do SFH também de geração obrigatória, caso haja coobrigados no contrato. Nesta geração também será indicada a seguradora responsável pelo ressarcimento do sinistro. 2.11.33 Permitir ao usuário cadastrar informações retornadas pela seguradora, confirmando ou não o pagamento do sinistro e o valor do ressarcimento. Tais informações deverão ser disponibilizadas on-line para a área financeira. 2.11.34 Permitir a execução dos procedimentos acima, aplicáveis às operações envolvendo a utilização de FGTS em suas diversas modalidades, previstas pela legislação vigente. 2.11.35 Permitir que o usuário faça a geração dos documentos referentes à utilização do FGTS a serem enviados à CEF. 2.11.36 Permitir o cadastramento do protocolo recebido da CEF e de modo automático os dados de quem recebeu e quando recebeu. 2.11.37 Permitir o cadastramento de pagamento ou recusa de pagamento pela CEF deverá ser registrada a negativa. 2.11.38 Permitir visualizar em tela dados do atendimento, referentes ao mutuário e copartícipe(s), incluindo: • Conferência dos documentos apresentados; • Dados Empresa; • Dados Salariais. 2.11.39 Dispor de módulo que permita aos revisores finalizarem a fase de revisão cadastral. 2.11.40 Dispor de módulo que permita aos revisores finalizarem a fase de revisão contratual, informando a taxa de juros da CEF. 2.11.41 Dispor de módulo financeiro que permita o controle do ressarcimento de sinistros pelas seguradoras, corrigindo os valores com base na variação mensal da UPF e mostrando em tela no mínimo as seguintes informações: • Valores que estão previstos para serem pagos pela seguradora; • Data prevista para pagamento assinalada na própria tela; • Contratos que efetivamente tiveram o pagamento efetuado pela seguradora; • Valores transferidos para previsão de pagamento no mês seguinte; • Saída dos contratos após o pagamento. Dispor de módulo que permita troca de mensagens entre os diversos setores referentes aos processos de seguro e FGTS em andamento no DEMHAB. 2.11.42 Permitir que apenas o administrador do SISTEMA faça a sua parametrização através da configuração de tabelas. 2.11.43 Dispor no mínimo das seguintes tabelas de parametrização: • Prazos e Fases - permite estabelecer os prazos máximos que cada etapa que se seguirá ao início do serviço poderá ter; • Seguradoras – permite configurar os prazos de Atendimento dos Sinistros de cada Seguradora cadastrada; • Documentos – permite cadastrar os documentos utilizados em cada módulo, escolhendo o tipo de serviço e estabelecendo se é um documento obrigatório ou se é um documento ativo. 2.11.44 Dispor de parâmetros que garantam a segurança, permitindo apenas ao administrador do SISTEMA cadastrar os usuários e habilitar seus níveis de acesso, controlados por senha individual. 2.11.45 Permitir definir o perfil de cada usuário de forma hierarquizada, conforme suas atribuições funcionais. 2.11.46 Permitir configurar os setores responsáveis pela revisão cadastral e pela revisão de contratos. 32.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.11.47 Dispor de módulo de consultas disponibilizando para os atendentes, no mínimo, as seguintes informações: • Andamento do Processo; • Serviços. 2.11.48 Permitir, a qualquer momento, a troca de senha pelos usuários. 2.11.49 Emitir os seguintes relatórios para fins contábeis, contendo: • MIP – Data do recebimento, número do contrato, nome, valor baixado, correção monetária, valor recebido da Seguradora, saldo (possibilitar conta-corrente, tipo, seguro, danos físicos); • DFI – Data do recebimento, número do contrato, nome, valor recebido, valor pago, diferença entre valor recebido e valor pago, saldo. 2.12 INFORMAÇÕES GERENCIAIS O módulo de Informações Gerenciais tem por objetivo apresentar, através de relatórios e/ou gráficos, informações que reflitam a posição da carteira de créditos imobiliários. Ele terá as seguintes características mínimas: 2.12.1 Permitir que essas informações sejam apresentadas com base na carteira de créditos imobiliários (descrito no item 2.1 a 2.9 deste anexo). 2.12.2 Permitir que se monte qualquer tipo de seleção e condição de pesquisa (filtros) sobre a base de dados do SISTEMA, além de permitir a criação de novos tipos de dados com base nas informações armazenadas, gerando uma visão parcial e personalizada dos dados. 2.12.3 Permitir que o usuário consulte, a qualquer momento, os diversos filtros por ele elaborados, para que seja possível a avaliação do resultado dessas seleções. 2.12.4 Gerar relatórios e/ou gráficos tanto em função de filtros pré-definidos (históricos e prestações pagas detalhando seus acessórios), como em função dos filtros elaborados pelo usuário. 2.12.5 Permitir que o usuário gere arquivos no formato texto (padrão ASCII – para extração de dados), com base nos filtros por ele elaborados, que poderão ser exportados para outros programas tais como: Excel, Access etc., possibilitando a elaboração de relatórios e gráficos personalizados de acordo com a sua necessidade. 2.12.6 Dispor de tela para apresentar as opções disponíveis para o usuário, permitindo o acesso aos principais módulos através de botões de desvio rápido para os módulos e menu que possibilite o acesso aos mesmos módulos e aos relatórios. 2.12.7 Dispor de lista de campos do SISTEMA, de modo a permitir a alteração de filtros por inclusão de um novo campo. 2.12.8 Permitir a criação de variáveis, geradas a partir de combinações ou operações entre os diversos campos da base de dados do SISTEMA. 2.12.9 Permitir a visualização das propriedades de campos e variáveis. 2.12.10 Disponibilizar os seguintes relatórios básicos conforme filtro pré-definido: • Inadimplência: por Mutuários, Conta Analítica e Sintética, Conjunto Habitacional Analítico e Sintético; • Saldo devedor: por Mutuários, Conta Analítica e Sintética, Conjunto Habitacional Analítico e Sintético; • Arrecadação teórica/efetiva: por Mutuários, Conta Analítica e Sintética, Conjunto Habitacional Analítico e Sintético. 2.13 ATENDIMENTO AO MUTUÁRIO VIA INTERNET O módulo tem por finalidade possibilitar o acesso dos mutuários do DEMHAB a determinados serviços via INTERNET, integrado ao SISTEMA; possibilitando ao mutuário acessar através da página do DEMHAB efetuar consultas e emissões de boletos de prestações em atraso. Este módulo terá as seguintes funções mínimas: 2.13.1 Possibilitar ao mutuário que ao informar o número do Contrato e o seu CPF, o mesmo tenha acesso as seguintes informações e funções do SISTEMA: 2.13.1.1 Informações cadastrais de seu financiamento (nome, endereço do imóvel, endereço de correspondência, data de nascimento, CPF) e a posição atual de sua situação junto ao cadastro de pagamentos do DEMHAB (Data do Cálculo – data do dia da consulta, total a pagar e quantidade das prestações em aberto); 2.13.1.2 Prestações em aberto (prestações emitidas e não pagas): • Demonstrar todas as prestações que se encontram em aberto; 33.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº • Possibilitar que o mutuário escolha a quantidade de prestações a serem pagas, bem como o recálculo dos juros, multa e correção monetária para o dia escolhido para efetuar o pagamento; • Possibilitar a impressão do boleto de pagamento com a quantidade e valores a serem pagos no mesmo formato do SISTEMA; 2.13.1.3 Cálculo para outro dia: • Permitir que o mutuário escolha o dia que irá efetuar o pagamento, recalculando o valor a ser pago. 2.13.1.4 Consultar o Endereço de Correspondência: • Permitir ao mutuário efetuar consulta ao endereço de correspondência do imóvel; • Deverá ter uma mensagem informando ao mutuário de que caso o mesmo deseje alterar o endereço de correspondência ou ainda atualização de dados do cadastro; nestes casos o mutuário deverá dirigir-se a uma Agência de Atendimento do DEMHAB para providenciar a solicitação da alteração. 2.14 FUNÇÕES GERAIS Define as funções existentes necessárias aos controles de diversas rotinas, descritas abaixo: 2.14.1 Emitir um extrato anual para efeito de comunicação de valores para declaração de imposto de renda dos mutuários, contendo as informações necessárias para a Receita Federal; 2.14.2 O SISTEMA deverá dispor completamente de interface gráfica, padrão Windows executando nas estações de trabalho, que permita aos usuários executar as funções descritas nos itens 2 (itens obrigatórios funções mínimas obrigatórias) e itens 3 (itens pontuáveis funções obrigatórias com prazo determinado) deste Anexo I, na Sede ou Pontos de Atendimento do DEMHAB, sem limite de usuários. 2.14.3 Permitir a exportação e importação de dados cadastrais de contratos, mutuários, financeiros e de imóveis por meio de arquivos no formato “txt”. 2.14.4 Dispor das facilidades de Calculadora, Calendário, Cálculo de Dígito Verificador do CPF, Calculadora de Correção (permitir atualizar valores com base em parâmetros informados – data inicial, data para correção, valor e taxa de juros) para os usuários, que poderão acessálas de qualquer ponto do SISTEMA. Possibilitar a criação de perfis de acesso a operações específicas por área de atuação, por setor/grupo e por gestor, visando facilitar a execução de determinados conjuntos de operações. 2.14.5 Oferecer no mínimo as seguintes características de segurança: 2.14.5.1 Segurança de acesso: entendida como atributos do SISTEMA que garantam sua capacidade de evitar o acesso não autorizado, acidental ou deliberado, a programas e dados. 2.14.5.2 A atribuição e cancelamento de senhas pelo administrador do SISTEMA. 2.14.5.3 Permitir, a qualquer momento, a troca de usuário. 2.14.5.4 Controle de acesso por usuário titular as funções do SISTEMA através de senhas, com relatórios discriminando quem tem acesso e a que, por usuário e por área, possibilitando também, a configuração de senha para autorizar a re-implantação de contratos alterados. 2.14.5.5 Permitir o controle (relatórios em tela ou papel) das alterações feitas em qualquer das tabelas do SISTEMA, identificando data, hora, tipo e responsável pela alteração. Permitir simulação e alteração em contratos através de uma base que não seja a base principal, para posterior efetivação na base principal. 2.15. MÓDULO DE CADASTRO E CONTROLE DE IMÓVEIS E PROJETOS - MCCIP: O Módulo de Cadastro e Controle de Imóveis e Projetos deverá permitir ao DEMHAB, administrar os seus Projetos que se encontram em fase de subdivisão, ou loteamento, ou comercialização. Este módulo tem como finalidade a criação de um banco de dados específico, que possibilite o cadastramento de imóveis, a geração de documentos diversos, tais como: a elaboração de memoriais descritivos, requerimentos, minutas, parte do contrato com os mutuários entre outros, pois deverá ter a capacidade de criar novos documentos. Com a alimentação dos dados necessários para cada área projetada, os mesmos manterão um cadastro de informações e permitirão a composição dos documentos citados, tanto na área técnica, como na área de comercialização do DEMHAB. Na área Técnica serão elaborados os memoriais descritivos, principalmente a descrição dos lotes. Na área Comercial, serão gerados; a descrição dos lotes e enumeradas as matrículas, nos contratos individuais dos mutuários. 34.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº O MCCIP tem como objetivos principais: facilitar e agilizar a elaboração dos memoriais descritivos e demais documentos relacionados ao registro dos loteamentos; inserir a descrição dos lotes que farão parte da composição do contrato individual dos mutuários, com os mesmos dados que alimentam os memoriais descritivos de lotes, evitando desta forma o retrabalho com digitação e re-conferência, diminuindo-se o número de erros na referida documentação, otimizando desta forma os serviços correlatos. O MCCIP deve ser um sistema multiusuário, ou seja pode ser utilizado por mais de um usuário ao mesmo tempo. O MCCIP deverá ter as seguintes características mínimas: 2.15.1. Propiciar a informatização do cadastro de bens imóveis do DEMHAB. 2.15.2. Permitir o efetivo controle desde a compra do terreno até o seu desmembramento em unidades autônomas. 2.15.3. Disponibilizar informações sobre os terrenos de propriedade do DEMHAB (inclusive aqueles em que foram construídas unidades autônomas), constituídas de saber como foi adquirido um determinado terreno para construção, se há ônus incidentes sobre ele, como está o andamento do projeto de loteamento nos órgãos de licenciamento e fiscalização, quem são os responsáveis pela obra e outras pertinentes. 2.15.4. Permitir o cadastramento de projetos incluindo imóveis correspondentes aos projetos, loteamento, dados da construção, do terreno e dos lotes, dados do habite-se e as pendências relativas a esse projeto, unidades autônomas com as respectivas medidas e confrontações. 2.15.5. Permitir o cadastramento dos tributos incidentes sobre os imóveis e a data de pagamento dos mesmos. 2.15.6. Permitir cadastrar onde estão localizados os imóveis e os projetos. 2.15.7. Permitir o cadastramento dos documentos referentes ao projeto, incluindo emissão e prazo de entrega da documentação e acompanhamento do processo. 2.15.8. Dispor de tela composta por uma barra de botões que permita o desvio rápido para as principais funções, além de um menu que possibilite o acesso às mesmas funções. 2.15.9. Permitir o cadastramento de todos os dados referentes ao controle do terreno como: número de matrícula no Registro de Imóveis, identificação, aquisição, Cartório de Registro de Imóveis, recursos, gravame, documentos e tributos. 2.15.10. O Controle de Imóveis e Projetos será composto pelos seguintes Módulos: 2.15.10.1. Módulo Imóveis: O Módulo Imóveis tem por finalidade o cadastramento das áreas de propriedade do DEMHAB, possibilitando o lançamento de todos os dados referentes a cada área individualmente, que farão parte das informações necessárias e documentos gerados posteriormente. O Módulo Imóveis será constituído por várias sub-pastas, compostas de elementos característicos, as quais serão descritas para cada imóvel: Identificação, Aquisição, Registro de Imóveis, Recursos, Gravame, Documentos, Impostos, Histórico do Bloqueio, Projetos, Revisões; 2.15.10.1.1. Identificação: Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes à Identificação do Imóvel: Descrição da Origem = descrição da origem do imóvel; Etapa de Ocupação do Imóvel = etapa em que se encontra a ocupação do imóvel; Programa = informar a qual programa habitacional do DEMHAB o imóvel pertence; Nome do Conjunto = preencher com o nome do conjunto a que o imóvel pertence; Linha de Crédito = linha de crédito de financiamento do imóvel; Metragem = informar a área total do imóvel em m², possibilitando a conversão da metragem total em Hectares de forma automática; Cadastrado por = Nome do usuário que cadastrou; Data = data e hora de cadastramento; Situação = situação do cadastro do imóvel 2.15.10.1.2. Aquisição: Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes à aquisição do imóvel: Tipo de Aquisição (por compra, doação com financiamento, doação direta, doação em pagamento, permuta); Adquirido de = Descrição da aquisição ( do Município, da Prefeitura, terceiros ); Nome do Tabelionato ( Nome do Oficial, nome da Cidade, Comarca e UF ); Data de Assinatura da Escritura; Número do Livro da Escrituração; Número das Folhas; 2.15.10.1.3. C.R.I.: Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes aos dados do C.R.I. quanto à aquisição do imóvel: Nome do Cartório de Registro de Imóveis (Nome do Cartório, Comarca, UF); Número do Ofício; Número da Matrícula; Número do Livro do registro = Livro 2RG; Data do Registro do Imóvel; Número das Folhas (ficha); Observações = Observações quanto o C.R.I / dados do imóvel; Link para conexão com documentos escaneados, referentes àquele imóvel (Previsão para utilização futura); 35.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.15.10.1.4. Gravames: Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes aos gravames incidentes sobre o imóvel: Tipo de gravame (Hipoteca, Cessão, Servidão, Arrendamento, Caução, Penhora, Usufruto com a respectiva descrição); data da averbação do gravame. 2.15.10.1.5. Documentação: Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes à documentação: Descrição = título do documento selecionado; Padrão = tabela de documentos padronizados que podem ser selecionados; Data Limite de Entrega = data limite de entrega do documento; Data Entrega = data que o documento foi entregue; Texto Documento Selecionado = mostra o texto do documento selecionado permitindo fazer alguma alteração, quando necessário. A sub-pasta Documentos conterá os documentos gerados para cada imóvel, obtidos dos modelos criados no módulo documentos. Cada área conterá os seus documentos listados, com os seguintes dados: descrição do documento, padrão, data da criação de cada documento, dados do profissional. 2.15.10.1.6. Gerar e disponibilizar em tela, para posterior impressão em papel ou arquivo, um relatório com dados dos Elementos Jurídicos do Imóvel. 2.15.10.1.7. Permitir incluir mais de um terreno (loteamento) por projeto, incluindo também, de modo automático, os dados referentes à identificação de cada terreno (loteamento). 2.15.10.1.8. Nome de quem está utilizando o programa e horário em todas as sub-pastas. 2.15.10.2. Módulo Projetos: O Módulo Projetos, tem por finalidade a inclusão dos imóveis que serão loteados, quando serão confeccionados os memoriais descritivos que compõe o respectivo loteamento, ou área a ser subdividida. O Módulo Projetos será constituído por várias sub-pastas, constituídas de elementos referentes a cada imóvel: Identificação, Loteamento, Ruas, Construção, Habite-se, Unidades Autônomas, Documentos, Bloqueio / Revisões. 2.15.10.2.1. Identificação: A sub-pasta Identificação será constituída por compartimentos distintos, tendo como constante os: Etapa, n.º do Conjunto Residencial. Deverá existir uma conexão rápida (link) com a pasta Imóvel, resgatando os dados coincidentes com aquela Pasta. Compartimentos (Links) da sub-pasta Identificação: 2.15.10.2.1.1. Localização: Localização do Imóvel; Descrição da origem deve ser a mesma descrição da pasta Imóvel; 2.15.10.2.1.2. Projeto: Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes a um projeto: número de arquivamento do projeto; quantidade de habitações do projeto; área total do projeto (somatório automático de todas as outras áreas do projeto); área total de lotes; área total de ruas; área total destinada ao Município; área total de reserva técnica; área total de equipamentos; área verde total; área total de preservação permanente; reserva florestal legal total; Outros 1 (Para alimentar itens não usuais de um projeto. Poderá ser renomeado posteriormente); Outros 2 (Para alimentar itens não usuais de um projeto); Outros 3 (Para alimentar itens não usuais de um projeto); 2.15.10.2.1.3. Profissional Responsável: Deverá conter os dados do profissional responsável pelo memorial descritivo de determinado loteamento, contendo o seguinte: Nome do Profissional, Profissão, CREA, N.º da ART, data da conclusão e aprovação final do Memorial Descritivo. (Dados preenchidos automaticamente, de acordo com a execução de cada etapa); 2.15.10.2.1.4. Avaliação Técnica: Data da Avaliação, Observações (campo do tipo memorando), cadastrado por, data, hora. 2.15.10.2.2. Loteamento: Descrição dos lotes, conforme as suas finalidades (habitacionais, destinados ao Município, reserva técnica, comercial, área verde, equipamento, outros). Na subpasta Loteamento, devemos ter três opções de descrições, que poderão ser utilizadas distintamente no mesmo projeto. Cada lote será descrito individualmente, mantendo as suas características. A Sub-Pasta 1 deverá permitir a descrição do lote contendo: N.º do Lote, N.º da Quadra, Área do Lote ( m² ), N.º da Matrícula, tipo do lote. Confrontações – Descrição das devidas confrontações; Frente, Direita, Esquerda, Fundos; com as respectivas distâncias; metragens referentes à cada confrontação. Também deverá conter a distância até a próxima esquina. A Sub-Pasta 2 deverá permitir a descrição do lote contendo: N.º do Lote, N.º da Quadra, Área do Lote ( m² ), N.º da Matrícula, tipo do lote. Confrontações – Descrição das devidas confrontações à Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste, contendo os respectivos rumos e as distâncias; metragens referentes à cada confrontação. Também deverá conter a distância da próxima esquina. A Sub-Pasta 3 é um campo específico que deverá permitir a descrição livre do lote por caminhamento quando da ocorrência de lotes muito irregulares, ou para atendimento de alguma exigência específica do Cartório de Registros de Imóveis, Prefeitura, ou outro órgão público ou privado. Tipos de lotes mais comuns: Lote Residencial, 36.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Área Verde, Área do Município, Equipamento, Reserva Técnica, Área Institucional, Reserva Florestal Legal, Lote Específico. Os lotes deverão ser distintos por tipo, pois os Memoriais Descritivos são elaborados separadamente conforme o tipo de lote. O lote residencial é prioritário na ordem dos lotes, devido a sua maior quantidade. Na descrição dos lotes, como existem vários tipos de lotes, será montado uma listagem dos diversos tipos de lotes, devendo o lote habitacional permanecer em “default”. As áreas dos lotes, conforme a sua finalidade, serão somadas automaticamente e a somatória de suas áreas farão parte do corpo do Memorial Descritivo, bem como a área total do loteamento. A página de entrada de dados dos lotes, deve oferecer facilidade e praticidade na digitação, de modo que todos os dados estejam contidos em uma única página. Deve também propiciar algumas teclas de atalhos para a digitação de todas as confrontações: Exemplo: Alt + R (Frente); Alt + D (Lado Direito); Alt + E (Lado Esquerdo); Alt + F (Fundos). Quanto às distâncias e o n.º de casas após a vírgula: As distâncias nas confrontações entre os lotes, normalmente possuem duas casas decimais após a vírgula, sendo este o padrão normal. Porém poderá ocorrer caso de distâncias com três ou mais casas decimais após a vírgula, quando então se utilizará quatro casas decimais após a vírgula para todas as confrontações daquele lote. Os demais lotes, permanecerão com duas casas após a vírgula. Os dados dos lotes lançados no módulo, devem ser compatíveis com o Sistema que gera os contratos na área Comercial da empresa; 2.15.10.2.3. Ruas: Na sub-pasta Ruas, serão descritas as ruas individualmente com todos os seus dados, devendo conter pelo menos o seguinte: Descrição do nome da rua, largura, comprimento do eixo, orientação principal e área. Confrontações das ruas conforme a posição; a Nordeste, a Sudeste, a Sudoeste e a Noroeste e as respectivas distâncias. Também há necessidade da existência de um campo específico para descrição livre para as Ruas, que será utilizado conforme a necessidade; 2.15.10.2.4. Documentos: Na sub-pasta Documentos, serão definidos os tipos de documentos que serão utilizados para o loteamento, conforme a listagem padrão. Serão selecionados os documentos padrões e escolhidos os necessários para o loteamento em questão. Os documentos individuais de cada loteamento também devem permitir alteração, ou modificação através da sua edição. A tabela de troca de campos, definida na página Documentos, deverá estar disponível para modificações, ou alterações dos documentos padrões, quando estes forem adotados em áreas específicas. Os documentos poderão ser selecionados individualmente e feita a troca de campos, quando então ficarão completos, ou seja, prontos, podendo inclusive serem aprovados em definitivo, de modo a não serem mais alterados. Cada documento; memorial descritivo, requerimento, minuta, entre outros, puxará parte dos seus componentes de um banco de dados, que é alimentado pelos campos específicos componentes das várias pastas e sub-pastas ou links do módulo. Após a digitação dos dados nas respectivas pastas e a criação dos documentos padrões para aquele loteamento, é feita a troca de campos, obtendo-se o documento final, que deverá manter os padrões aceitáveis pelos órgãos competentes. 2.15.10.2.5. Bloqueio: O MCCIP deverá ser dotado de um sistema de segurança que permita o acesso apenas a pessoas habilitadas. O acesso será limitado, conforme a atribuição de cada funcionário para a sua utilização. Serão estabelecidos os seguintes tipos de acesso: acesso para leitura; acesso para cadastro; acesso para digitação dos memoriais; acesso para as funções conjuntas e administrador do sistema. Toda utilização do módulo que implique em inclusão de dados, ou alteração deve ser registrada, de maneira automática, de modo a registrar-se o histórico das mudanças, ou alterações, composto por: Data/Hora; Usuário, Histórico. Deve existir um botão de bloqueio que após elaborado e aprovado o Memorial Descritivo do loteamento, este será bloqueado e não poderá ser mais alterado, a não ser que desbloqueado por pessoa habilitada. O bloqueio não pode impedir o acesso aos dados dos Memoriais para a elaboração dos Contratos na área Comercial. 2.15.10.3. Módulo Relatórios: O Módulo Relatórios tem por finalidade a confecção de relatórios e/ou tabelas que servirão para posicionamento e controle dos Imóveis cadastrados. No módulo Relatórios, farão parte os relatórios necessários para compreensão e acesso fácil aos dados do CIP, para os diversos loteamentos e os seu programas específicos. Deverão ser constituídos relatórios por programa específicos, tanto na pasta Imóvel, quanto na pasta Projetos, de modo a se obter as principais informações de cada pasta, bem como um relatório geral. O Módulo Relatórios também será constituído por tabelas que venham a auxiliar os demais módulos. Exemplo: Tabela dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 37.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.15.10.4. Módulo Documentos: O Módulo Documentos, tem por finalidade a confecção e arquivamento de documentos que se tornam modelos e serão utilizados nos demais módulos. O Módulo Documentos é constituído dos Documentos Padrões que irão compor os documentos específicos para cada Loteamento. Serão criados Documentos Padrões que serão utilizados quando forem cadastrados os lotes, não podendo ser alterados na pasta Documentos. Poderão porém ser modificados apenas nas subpastas individuais de cada lote, nos Módulos Imóveis, ou Projetos. A tabela de troca de campos, definida na Página Documentos, deverá estar disponível para modificações, ou alterações dos documentos padrões, para cada Imóvel. A seguir procuramos enumerar os principais documentos que fazem parte da pasta Documentos: Memorial Descritivo do Imóvel, Memorial Descritivo de Lotes, Memorial Descritivo de Ruas, Memorial Descritivo das Reservas Florestais, Memorial Descritivo das Áreas Verdes, Memorial Descritivo das Reservas Técnicas, Memorial Descritivo das Áreas Destinadas ao Município, Requerimento, Minuta de Doação, Identificação do PU, Modelo ART, entre outros que serão criados, pois os sistema deve permitir a sua criação de novos documentos a qualquer hora. Os documentos quando compostos dos campos específicos, ao sofrerem as trocas de campos constituirão os documentos completos, quando poderão ser impressos, totalmente, ou parcialmente, podendo-se imprimir uma única folha, se assim for necessário. 2.15.10.4.1. Tabela de Campos: É necessário a criação de uma tabela de campos que constituirão as variáveis que serão inseridas nos documentos, cada campo com o seu nome definido e a sua especialidade, de forma que estes campos possam ser identificados e utilizados para a confecção dos documentos padrões necessários. Posteriormente estes documentos serão escolhidos e utilizados nas demais pastas, principalmente Imóveis e Projetos. Os campos serão acionados quando se efetuarem as trocas de campos nos respectivos documentos, acionando-se um botão “link” específico para este fim. Esta tabela de campos deverá ser disponibilizada também na sub-página Documentos, tanto da Página Imóveis quanto Projetos. 2.15.11. Disposições Gerais 2.15.11.1. Procura: Tanto o Módulo Imóvel quanto o Módulo Projetos, devem conter métodos de procura dos imóveis já cadastrado, através de ícone específico. A procura deve ser conseguida pelas seguintes alternativas: 2.15.11.1.1. Pelo nome; 2.15.11.1.2. Pelo número do Empreendimento, ou Gleba; 2.15.11.1.3. Por ordem alfabética; 2.15.11.1.4. Por data de cadastramento. 2.15.11.2. Tamanho do Campo: É necessário que cada campo tenha o tamanho adequado e suficiente para comportar os dados que nele serão inseridos, nas pastas e Sub- pastas. 2.15.11.3. Dados: Os dados alimentados nas respectivas pastas alimentarão os Memoriais Descritivos, Requerimentos, Minutas e também os contratos na área comercial. 2.15.11.4. Cadastro de áreas: A medida que entramos com os dados dos loteamentos, deverá ser constituído um cadastro de áreas, os quais são identificados pelo nome, ou pelas suas respectivas numerações, sendo também distinguido pelo Programa. O cadastro deverá ser tabelado e ordenados alfabeticamente para facilitar a localização conjunta de áreas na mesma cidade, podendo também ser permitido também a ordenação por número, ou data de cadastro. O cadastro existente atualmente no DEMHAB deverá ser adequado e inserido ao novo sistema. 2.15.11.5. Formatação e Apresentação: Os documentos gerados pelo MCCIP, deverão ser, em geral, elaborados em atendimentos a Normas Técnicas e para atendimento a órgãos públicos, como Prefeituras Municipais e Cartórios de Registro de Imóveis, ou Tabelionatos. Os documentos deverão ser impressos, em sua maioria, em papéis ofícios, com timbre do DEMHAB e exigem padrões adequados de formatação e apresentação, que devem ser mantidos. 2.15.11.6. Campos nas pastas ou sub- pastas: Os campos a serem preenchidos que possuírem mais de uma opção previamente definidas, deverão ser listados, sendo que a opção mais utilizada deverá ser mantida como preferencial “default” . Exemplo: Na pasta Projeto, subpasta Loteamento temos o Tipo de Lote que poderá ser: Lote Residencial, Área Verde, Reserva Técnica, Reserva Florestal, Área Verde, Equipamento, etc. Como o Lote Residencial é o mais utilizado, este deverá ficar em evidência, sendo que os demais serão procurados na lista quando necessário. 38.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.15.11.7. Melhorias: Qualquer melhoria sugerida para o MCCIP, que venha a trazer benefícios para o programa, quando da sua implantação, após ser avaliada pelo corpo técnico da empresa, poderá ser aceita desde que não acarrete em novos ônus para o DEMHAB e não prejudique o que foi estabelecido inicialmente como necessário para o bom funcionamento do módulo. Entende-se também como melhoria qualquer outra funcionalidade apresentada no sistema que não tenha sido descrita para o MCCIP. 2.15.11.8. Dados constantes Tanto nas Pastas Imóvel, quanto Projetos e nas suas respectivas sub-pastas, deverá estar identificado; o nome do loteamento, etapa e a seu número identificador do Empreendimento, ou Gleba. 2.15.11.9. Ícones - Deverão existir ícones, com finalidades específicas em qualquer das Pastas. Os ícones deverão ter as seguintes finalidades: Documento novo, Edição, Exclusão, Procura ou Consulta, Impressora, Bloqueamento, Aprovação, entre outros. 2.15.11.10. Links - Deverão ser constituídos links de acesso rápido, a pastas ou sub-pastas, conforme a necessidade de maior agilidade na correlação entre as mesmas. 2.15.11.11. Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes aos Lotes do Projeto: Metragens e Confrontações 2.15.11.12. Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes às ruas do loteamento: Nome da Rua, Largura, Comprimento do Eixo, Orientação Principal e Área; Confrontações das ruas, conforme a posição se Nordeste, Sudeste, Sudoeste ou Noroeste, incluindo a descrição e as distancias em metragem em cada posição. 2.15.11.13. Permitir o cadastramento dos documentos padrões e documentos específicos referentes a cada um dos projetos. 2.15.11.14. Permitir a elaboração dos documentos padrões e documentos específicos referentes a cada um dos projetos com base em variáveis de campos. 2.15.11.15. Dispor de tabelas para cadastramento de tributos incidentes sobre os imóveis. Essas tabelas deverão suportar alterações. 2.15.11.16 Permitir a impressão de relatórios referentes a documentos e pendências e a todas as visualizações em tela citadas anteriormente. 2.15.11.17. Permitir a criação, cadastramento e consulta de perfis de usuários de acordo com as funções exercidas por cada área, pelo administrador do SISTEMA. 2.15.11.18 Permitir aspectos de segurança, tais como: Cadastramento de usuários dentro dos perfis adequados para acesso as ações e informações; Controle de acesso dos usuários; Usuário executar cálculos sem sair do contexto das informações gerenciais; Usuário consultar dados sobre datas sem sair do contexto das informações gerenciais. 2.15.11.19. Disponibilizar em tela o seguinte conjunto mínimo de informações referentes a um projeto: Número de arquivamento do projeto; Área Total de Lotes do Projeto; Área Total de Ruas do Projeto; Área Total da Quadra do Projeto; Quantidade de Quadras do Projeto; Área Total de Outros – Para alimentar itens não usuais de um projeto, com um mínimo de dois campos; Área Total de Equipamentos do Projeto; Total da Área Verde do Projeto; Área Total do Município do Projeto; Área Total Institucional; Número Total de Lotes da Quadra do Projeto; Quantidade de Habitações do Projeto; Descrição do Padrão de Construção do Projeto; Descrição da Área Verde do Projeto; Descrição da Reserva Técnica do Projeto; Descrição das Ruas do Projeto; Descrição da Avaliação Técnica do Projeto; Descrição dos lotes das áreas de equipamentos do Projeto; Descrição dos Lotes das áreas institucionais do Projeto; Descrição dos Lotes Habitacionais do Projeto; Descrição dos Lotes das Áreas do Município do Projeto; Descrição de todas as quadras do projeto; Descrição dos Lotes das Áreas de Reserva Técnica do Projeto; Descrição das Ruas e suas confrontações do Projeto; Descrição das metragens e confrontações dos lotes do Projeto; Descrição com quantidades e divisões dos lotes por Quadras; Descrição do Projeto de Loteamento; Averbação do Projeto; Dados referentes à Averbação do Projeto como Número de Unidades, Data de Averbação, Nome, Endereço, Cidade e UF do Cartório; Número do Livro; Número das Folhas; Número do Registro; Números das Matrículas; Data da Avaliação do Projeto; Observações sobre o projeto; Usuário que cadastrou o projeto; Data e hora em que foi cadastrado o projeto; Loteamento 2.15.12. Documentação básica do MCCIP a ser disponibilizada: 2.15.12.1. Manual do Usuário contendo todas as informações necessárias que facilite o manuseio e o entendimento do MCCIP. 2.15.12.2. Os manuais apresentados deverão estar encadernados, perfeitamente identificados, contendo índice e texto ordenado de acordo com o índice. 39.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.16 O SISTEMA deve dispor de dispositivos que impeçam mais de um usuário ter acesso de alteração. Não deverá bloquear consultas, efetivação de acordos e emissão de boletos para pagamento de prestações em atraso de um contrato que esteja sendo objeto de análise e/ou alteração na base que não seja a principal. 2.17. Deve ser disponibilizado também um Sistema de Controle próprio de chamados para suporte e atendimentos de questões, implementações, manutenções e correções relacionadas ao SISTEMA de administração de créditos, onde o próprio DEMHAB tenha acesso para cadastramento de chamados, acompanhamento e conclusão dos mesmos. 2.18. Deve ser disponibilizado um sistema para tratamento de pesquisas e enquetes que atenda no mínimo o questionário colocado no Anexo XVI e possua as funções mínimas descritas no Anexo XVII, esse software/sistema não necessita ser de propriedade da licintante e tão pouco necessita ser integrado ao SISTEMA principal. 2.19. Impressão de boletos mensais dos encargos 2.19.1. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela impressão mensal dos boletos de cobrança dos encargos mensais, gerados após cada evolução mensal dos financiamentos, e também pela remessa destes ao DEMHAB para distribuição aos mutuários, sem custo adicional. 2.19.2. O layout padrão para impressão dos boletos segue o padrão FEBRABAN da FICHA DE COMPENSAÇÃO, com características de logotipia e instruções próprias do DEMHAB. 3 ITENS PONTUÁVEIS - FUNÇÕES OBRIGATÓRIAS COM PRAZO DETERMINADO As funções especificadas neste item, em existindo e sendo apresentadas durante as apresentações previstas neste edital serão pontuáveis, não existindo não eliminam as licitantes pelo não atendimento de imediato, mas terão prazo determinado para seu atendimento e não implicarão em qualquer despesa adicional para o DEMHAB. Uma vez implementadas, a proponente deverá encaminhar a descrição detalhada das alterações e/ou implementações, bem como o plano de testes para avaliação das áreas envolvidas. Não sendo cumpridos os prazos abaixo estipulados, o DEMHAB aplicará multa em conformidade com o item 18.1 – Sanções Administrativas. 3.1 QUANTO AS IMPLEMENTAÇÕES GERAIS Prazo para disponibilização ao DEMHAB: 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 3.1.1 Nenhum relatório será impresso diretamente, sem antes ser exibido em tela. A impressão dever ser confirmada pelo usuário. 3.1.2 Pela simples substituição de arquivos de imagens, permitir a substituição das logomarcas e/ou brasões nos documentos impressos. 3.1.3 Nas planilhas e relatórios do SISTEMA em que forem impressos códigos de qualquer tabela, imprimir também a descrição deste mesmo código. 3.1.4 Um contrato de financiamento, em qualquer um dos módulos do SISTEMA, deverá ser localizado, no mínimo, pelos seguintes campos: número do contrato DEMHAB, nome do mutuário, CPF do mutuário e indicação fiscal do imóvel. 3.1.5 O SISTEMA deverá prever um número ilimitado de códigos para bloqueios por Situações Especiais e Jurídicas, em complementação ao disposto no item 2.1.3 deste Anexo I. 3.2 QUANTO AO MÓDULO DE ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS Prazo para disponibilização ao DEMHAB: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 3.2.1 Gerar elementos que permitam estudos estatísticos dos tipos de solicitação feita pelos mutuários. 3.2.2 Permitir cadastro, acesso e gestão das solicitações independente do usuário logado e da Agência de Atendimento onde foi gerada ou de sua localização atual, por todos os gestores do SISTEMA. 3.2.3 Permitir que se monte qualquer tipo de seleção e condição de pesquisa (filtros) sobre a base de dados existente, além de permitir a criação de novos tipos de dados com base nas informações armazenadas. 3.2.4 Permitir que o usuário consulte, a qualquer momento, os diversos filtros por ele elaborados, para que seja possível a avaliação do resultado dessas seleções. 3.2.5 Gerar relatórios e/ou gráficos tanto em função de filtros pré-definidos, como em função dos filtros elaborados pelo usuário. 40.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 3.2.6 Permitir que o usuário gere arquivos no formato texto (padrão ASCII – para extração de dados), com base nos filtros por ele elaborados, que poderão ser exportados para outros programas, possibilitando a elaboração de relatórios e gráficos personalizados de acordo com a sua necessidade. 3.2.7 Gerar relatórios referentes às solicitações pendentes e por gestores e setores. 3.2.8 Ter um gerenciador de tarefas que permita a distribuição das tarefas entre os usuários e setores, incluindo o controle das correspondências enviadas e a geração das informações para a realimentação dos Operadores do SISTEMA quanto às providências tomadas. 3.2.9 Gerar automaticamente em tela, para posterior impressão, no início do serviço solicitado, um número de protocolo relativo ao atendimento realizado. 3.2.10 Localizar o atendimento informando o número do contrato e/ou o número do protocolo ou pesquisando pelo nome do mutuário. 3.2.11 Permitir que os usuários dêem continuidade ou bloqueiem o serviço pedido pelo mutuário em caso de falta de documentos e solicitem ao mutuário o envio dos que estiverem faltando. 3.2.12 Criar módulo de acesso ao SISTEMA para os atendimentos que não possuam número de contrato ativo no cadastro do DEMHAB. 3.3 QUANTO AO MÓDULO DE CONTROLE DE RETORNO DO PASSIVO Prazo para disponibilização ao DEMHAB: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 3.3.1 Gerar relatório que provisione e controle as prestações vencidas e não pagas pelo DEMHAB. 3.3.2 Permitir a inclusão, alteração e exclusão, no módulo de contratos, de um campo específico denominado “Observações” para cada contrato solicitado. 3.4 QUANTO AO MÓDULO DE ATENDIMENTO AOS MUTUÁRIOS VIA INTERNET Prazo para disponibilização ao DEMHAB: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 3.4.1 Permitir que o mutuário possa emitir o Extrato para Imposto de Renda. 3.5 QUANTO AO MÓDULO DE CONTROLE DE RESPONSABILIDADE Prazo para disponibilização ao DEMHAB: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 3.5.1 O SISTEMA deverá permitir quando informado o contrato DEMHAB do mutuário e antes da opção de inclusão do número do protocolo, que o usuário possa emitir documentos para este mutuário, os quais deverão vir preenchidos com algumas informações básicas, tais como Nome, RG, CPF, Endereço, etc., podendo estes serem editados e alterados conforme a necessidade do usuário. 3.6 QUANTO AO MÓDULO DE CONTROLE IMOBILIÁRIO - ARRECADAÇÃO Prazo para disponibilização ao DEMHAB: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 3.6.1 Lançar como crédito o valor referente ao pagamento em duplicidade, apontado na crítica de retorno de pagamento. 41.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO II Modelo de Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, e de que cumpre com o disposto no art. 7, inc. XXXIII da Constituição Federal de 1988. À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Concorrência Nº 02/2011 Prezados Senhores: DECLARAÇÃO Declaro, sob as penas da lei, para fins da Concorrência n.º 01/2011, que a empresa _________________não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, bem como, que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto a habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira. Declaro, ainda, que a empresa cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil:“XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). Obs. Em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. Porto Alegre,_____________ Lei Municipal n° 10.206/2007. Identificação e Assinatura do Representante da Empresa 42.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO III Modelo de Credencial Designação de Representante À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Concorrência Nº 02/2011 Prezados Senhores: DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE A empresa _________________, credencia o Sr.____________________, portador do RG ____________ e CIC ___________, a representá-la na sessão de abertura da Concorrência n.º 01/2011, com poderes para tomar deliberação de qualquer natureza durante a realização da mesma, inclusive no tocante a eventual renúncia de prazo recursal. Porto Alegre,_____________. Identificação e Assinatura do Representante da Empresa 43.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO CONTRATO N.º __/2011 – ELIC/CJURF CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB E A EMPRESA _____________________, REF.: Concorrência N.º 01 /2011 – ELIC/CJURF PROCESSO N.º AUTORIZAÇÃO N.º ________ RESOLUÇÃO CD n.º O Departamento Municipal de Habitação -DEMHAB, CNPJ N.º92965870/0001-13, com Sede nesta Capital na Av. Princesa Isabel, n.º 1115, neste ato representado por seu Diretor Geral, HUMBERTO CIULLA GOULART, aqui denominado simplesmente DEMHAB, e a Empresa __________________________, CNPJ n.º___________________, com sede na cidade de ____________, na Rua/Av. __________, n.º ____, neste ato representada pelo Sr. ________________, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato em conformidade com as cláusulas e condições que seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO 1.1. O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Licença de Uso de Software de um Sistema de Gerenciamento de Crédito Imobiliário, observados os anexos estabelecidos no Edital de Concorrência n.º 01/2011 – ELIC-CJURF. 1.2. Constitui também objeto deste contrato a prestação de assessoria técnica, suporte/manutenção técnica, bem como capacitação técnica, de acordo com as especificações dos anexos do Edital. 1.3. Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias, eventualmente encontradas pela CONTRATADA no decorrer da prestação dos serviços, deverão ser comunicadas, por escrito, ao DEMHAB. 1.4. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nas especificações técnicas fornecidas, sem o consentimento prévio, por escrito do DEMHAB. CLÁUSULA SEGUNDA-PREÇO 2.1. A contratada se obriga a executar o objeto acima pelo preço global constantes da proposta apresentada no processo administrativo n.º__________________, até o valor total de R$ ____________( ____________________________________), sendo o valor da Instalação de R$_________(__________________) e R$ _______ (___________________) mensais. 2.2. O preço proposto será considerado completo e abrange todos os tributos (impostos taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), custos relativos a todos os serviços preliminares, complementares ou provisórios necessários a perfeita execução dos fornecimentos e serviços bem como todos os custos relativos a fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucro, equipamentos e ferramental necessários a execução do objeto desta licitação, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada neste contrato. 2.3. Quando necessária a execução de trabalhos não previstos neste contrato, o preço dos mesmos deverá ser ajustado previamente pelas partes. 2.4. No caso de supressão de serviços, se a contratada já houver adquirido materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo DEMHAB pelos custos de aquisição, regularmente comprovados e monetariamente corrigidos. 2.5. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 44.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 2.6. Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos da contratada, o DEMHAB deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico financeiro inicial. CLÁUSULA TERCEIRA-PAGAMENTO 3.1. O preço referente a instalação do sistema será pago em até 15 (quinze) dias, após a instalação e entrega da nota fiscal/fatura no protocolo no DEMHAB. 3.2. O preço mensal do licenciamento, manutenção e suporte será pago a partir do mês subsequente à instalação do sistema. 3.3 Para tramitar, a fatura deverá ser protocolada acompanhada de cópia autenticada de Certidão Negativa da Previdência Social, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Tributos Municipais. 3.4 Recebida a fatura, a Fiscalização terá o prazo de 72 (setenta duas) horas para encaminhála para pagamento ou devolvê-la ao emitente por impropriedade. 3.5. No pagamento das faturas será aplicada uma retenção de 5%, conforme fixada no Art. 21, inciso VIII da Lei Complementar n.º 209/90, alterada pela Lei Complementar n.º 358 de 24.11.95 a título de recolhimento do ISSQN. 3.6. O faturamento deverá ocorrer entre os dias 1 e 10 de cada mês e o pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia subseqüente ao dia em que a fatura for protocolada no DEMHAB. Se o término deste prazo coincidir com dia sem expediente no DEMHAB, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato. 3.7. Fica certo e ajustado que os preços contratados serão reajustados anualmente, a contar da data da assinatura do contrato, salvo disposição contrária de Lei Federal, de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), calculado pela FGV – Fundação Getúlio Vargas. 3.8. O reajuste de que trata o item 3.7. será calculado e devido a partir da data de protocolização do pedido. CLÁUSULA QUARTA-PRAZO 4.1. O presente contrato terá seu término em 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de instalação do software. 4.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da assinatura do contrato. CLÁUSULA QUINTA-OBRIGAÇÕES 5.1. São obrigações da CONTRATADA: 5.1.1. A empresa contratada se obriga a respeitar, rigorosamente, na execução dos trabalhos, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos os encargos responderá unilateralmente. 5.1.2. No início dos serviços a instalação do sistema deverá ser realizada na sede do DEMHAB , na Av. Princesa Isabel, Nº 1115 – Porto Alegre / RS, ou onde este indicar, em até 5 (cinco) dias contados da autorização da instalação. 5.1.3. O sistema proposto será considerado aceito somente após implantação e conversão e desde que atendidos os prazos estabelecidos no ANEXO I, bem como o item 12 deste Edital. 5.1.4. Deverão acompanhar os softwares licenciados, os respectivos Manuais Técnicos e Manuais de Instalação. 5.1.5. O recebimento definitivo do produto não isentará a Contratada das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro além das penas aplicáveis pelo Código de Defesa do Consumidor. 5.1.6. São, ainda, obrigações da contratada: a) executar os serviços de acordo com a metodologia e especificações técnicas, sendo-lhe vetado introduzir modificações nas mesmas, sem o consentimento prévio, por escrito, do DEMHAB; b) observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade e segurança recomendados pela ABNT e ABES. c) não subempreitar serviços definitivos, no todo ou em parte, exceto com autorização prévia, por escrito, do DEMHAB, cabendo-lhe, porém, toda a responsabilidade técnica; d) submeter-se à fiscalização do DEMHAB; 45.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº e) corrigir, separar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados e não aceitos pela fiscalização do DEMHAB; f) submeter-se às disposições legais em vigor; g) manter-se durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento convocatório; CLÁUSULA SEXTA-RESPONSABILIDADES 6.1. A CONTRATADA é responsável, ainda, para com o DEMHAB e para com terceiros: a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao DEMHAB ou ao serviços, em conseqüência de imperícia, imprudência ou negligência próprias ou de seus prepostos, auxiliares ou operários; b) Pela infração ou inexato cumprimento das Cláusulas deste Contrato; c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução do serviço, todos os defeitos que forem apontados pela Fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados; d) Pelos danos causados diretamente ao DEMHAB ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transfere ao DEMHAB a responsabilidade de seu pagamento e nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e uso do serviço 6.2. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato. CLÁUSULA SÉTIMA-MULTAS E PENALIDADES 7.1. A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita às penalidades previstas neste item, nos termos dos Art. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8666/93. 7.2. A multa de que trata o Art. 86, parágrafo primeiro e segundo da Lei Federal n.º 8666/93, será aplicada da seguinte forma: a)Até o valor máximo de 0,1% (um décimo por cento) do valor total reajustado do objeto contratual por dia de atraso na entrega do software; b)De até 0,1% ( um décimo por cento ) do valor mensal do objeto contratual, por dia de atraso no descumprimento dos serviços de manutenção e suporte; c)De 10% ( dez por cento ) do valor total reajustado no descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais que não impliquem cumprimento de prazos. 7.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o DEMHAB poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA a seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: I - Advertência; II - Multa nas formas previstas nos itens 7.2; III - Rescisão do Contrato; IV - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; V - Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 7.4. A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima mencionadas, acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 7.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que repetir o motivo. CLAÚSULA OITAVA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 8.1. Os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratual serão efetuados de acordo com o cronograma abaixo: 46.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº a) provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 5 (cinco) dias úteis após a confirmação da instalação, por escrito, da contratada; b) definitivamente, por Comissão de aceitação de serviço, designada por autoridade competente, mediante termo circunstanciado no qual conste fases e eventos significativos verificados nos serviços, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis, após o decurso do prazo de observação, que será de 30 (trinta) dias e pelo qual se comprove a adequação do objeto dos termos contratuais. 8.2. O recebimento definitivo não isentará a contratada das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro, além das penas aplicáveis pelo Código de Defesa do Consumidor. CLÁUSULA NONA - RESCISÄO 9.1. O contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal 8666/93. 9.2. Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela contratada, esta deverá notificar o DEMHAB, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado e comprovado. 9.3. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, devendo a contratada manter a execução do contrato pelo prazo necessário para a administração efetuar nova contratação. CLÁUSULA DÉCIMA-DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 10.1. Para a garantia da execução dos serviços, a CONTRATADA, até a data da assinatura deste Contrato, deverá depositar na Tesouraria do DEMHAB, o valor equivalente a 3% (três por cento) do mesmo, em dinheiro, Fiança Bancária, Seguro Garantia ou Títulos da Dívida Pública, com base no Artigo 56 § 2º da Lei Federal N.º 8.666/93. Tal limite poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) na hipótese prevista no § 3º do mesmo artigo. O não oferecimento desta garantia, no prazo estipulado, implicará em retenção automática de 3% (três por cento) do valor de cada fatura correspondente ao serviço executado, incluindo-se eventuais extraordinários. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da dotação orçamentária Nº. 3.1.0.1. – DEMHAB. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1. Fica justo e pactuado que o licenciamento de uso do software é feito sem caráter de exclusividade, ficando a CONTRATADA livre e desembaraçada para ceder, vender, alienar ou licenciar o software a terceiros como melhor lhe for conveniente, resguardando, em qualquer caso, o direito de uso do software pelo DEMHAB, nos termos deste contrato, que será integralmente respeitado pelo terceiro em ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta cláusula. 12.2. Sem a prévia anuência por escrito da CONTRATADA é terminantemente proibido ao DEMHAB ceder, transferir, emprestar ou alugar a terceiros os direitos do uso do software. 12.3. A CONTRATADA obriga-se a defesa de qualquer ação ou atuação movida contra o DEMHAB, na esfera judicial e/ou administrativa, face a repercussões das manutenções legais no software em relação a direitos individuais dos funcionários, descumprimento de orientação, interpretação ou descumprimento da legislação trabalhista, social e tributária. 12.4. A CONTRATADA declara, expressamente que tem pleno conhecimento das obrigações que fazem parte deste contrato, bem como do local de sua execução. 12.5. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, antes dos desembolsos, prova de regularidade relativa ao FGTS e INSS. 12.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 47.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 12.7.A CONTRATADA se obriga a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções que por ventura não tenham sido detectados no recebimento. 12.8. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando em serviço nas dependências do DEMHAB, devendo estes respeitar as regras de segurança da CIPA do DEMHAB. 12.9. A CONTRATADA responderá pelas perdas e danos direta e indiretamente causados por seus empregados, ainda que involuntariamente, ás instalações do prédio, mobiliário, máquinas, equipamentos e demais bens do DEMHAB ou de propriedade de terceiros sob responsabilidade do DEMHAB. 12.10. Qualquer tolerância das partes, quanto a eventuais infrações das cláusulas contratuais, não implicará renúncia aos direitos e não poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 12.11. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução deste contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 12.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como sendo o competente para dirimir qualquer questão decorrente do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e contratados, assinam este contrato em quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Porto Alegre, HUMBERTO CIULLA GOULART, Diretor Geral. Empresa Testemunha Testemunha 48.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO V MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Concorrência Nº 02/2011 Prezados Senhores: A empresa __________________________, CNPJ ________________, com sede a Rua ____________________, apresenta sua proposta comercial para Licenciamento de uso, manutenção e suporte do Sistema de Gerenciamento de Crédito Imobiliário de acordo com o edital acima referenciado. Item do Edital Valor Instalação Valor mensal Total Valor Mensal Total Geral ------------------ A B C = (B x 24) ---------------- =A+C De acordo com o quadro acima nosso valor total para o presente edital monta em R$ __________ (_________________________________________). Declaramos, ainda, que a validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, e que os trabalhos serão iniciados em até 15 dias úteis após a assinatura do contrato. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. local, data identificação do representante legal da empresa assinatura com firma reconhecida 49.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO VI Declaração do licitante de que tem conhecimento das condições oferecidas pelo DEMHAB e que aceita os termos do presente Edital, que conhece as condições para apresentação, na sede do mesmo, do sistema proposto, conforme item 8 deste Edital e também que atende às especificações contidas no item 2 – ITENS OBRIGATÓRIOS do ANEXO I e o que couber do item 3 - ITENS PONTUÁVEIS do ANEXO I. À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 02/2011 Declaramos sob as penas da Lei: Que temos conhecimento de todas as informações e requisitos contidos no Edital de Concorrência Pública em referência e seus anexos, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e com as quais concordamos; Que temos conhecimento das condições oferecidas pelo DEMHAB, conforme item 8 do Edital, supra referenciado, para apresentação, na sede do mesmo, do sistema proposto; Que atendemos as especificações contidas no item 2 – ITENS OBRIGATÓRIOS do ANEXO I e o que couber do item 2 - ITENS PONTUÁVEIS do ANEXO I. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. Local, data. identificação do representante legal da empresa assinatura 50.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO VII Termo de compromisso do licitante, assegurando que, no caso de se sagrar vencedor desta licitação, colocará à disposição do DEMHAB, pessoal capacitado para instalação e configuração do sistema proposto e que assumirá inteira responsabilidade pela constante atualização do referido sistema conforme ditames legais. À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 02/2011 Asseguramos que, no caso de nos sagrarmos vencedores da licitação em epígrafe colocaremos à disposição do DEMHAB, pessoal plenamente capacitado para a instalação, importação e configuração do sistema proposto e assumimos inteira responsabilidade pela constante atualização do referido sistema conforme ditames legais. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. Local, data. identificação do representante legal da empresa assinatura 51.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO VIII Layout de saída do arquivo do sistema de crédito imobiliário para desconto em folha Tamanho de registro: 80 bytes (display) Nome do Arquivo: AAMM-CCC.EEE, onde: • AA: ano de competência • MM: mês da competência • CCC: Código da Entidade Consignatária • EEE: Código da Empresa EMPRESA NUMFUNC NUMVINC ESPECIE TIPO VALOR PARCELA DATA INICIO NUM NUM NUM ALFA NUM NUM NUM NUM Posição Inicial 01 04 11 13 38 39 52 54 DATA FIM FILLER NUM ALFA 62 70 Campo Caract Tamanho 03 07 02 25 01 11,2 02 08 08 11 Observação Código da Empresa (004) Número do Servidor Número do Vínculo (52) PREST IMOVEL 2 Valor da Prestação 1 Data de Início da Competência DDMMAAAA Data de Fim DDMMAAAA Brancos Códigos das Empresas: Código Ergon 001 003 004 002 006 058 (*) 060 005 080 Descrição PMPA DMLU DEMHAB DMAE PREVIMPA Ativos PREVIMPA Inativos PROCEMPA FASC CMPA (*) As Entidades Consignatárias que possuem consignações com o PREVIMPA devem enviar dois arquivos, um identificado com o Código 058 e contendo as informações dos inativos e outro identificado com o código 006. 52.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO IX Layout de entrada do arquivo para o sistema de crédito imobiliário do desconto em folha Arquivo com o retorno dos lançamentos consignados em folha. Tamanho de registro: 101 bytes (display) Formato: texto Registro Header Campo COD.EMPRESA ZEROS MÊS COMPET. ANO COMPET. EMPRESA FILLER Caract . NUM NUM. NUM NUM ALFA ALFA Posição Inicial 01 04 15 17 19 49 Tamanho 03 11 02 02 30 53 Observação Código da empresa Zeros Mês da competência Ano da competência Nome da empresa Brancos Registro Detalhe Campo COD EMPRESA NUMVINC NUMFUNC CONTA VALOR PRESTACAO NOME FUNC SIT FUNC MARGEM ESPECIE/CONT A Caract . NUM NUM NUM ALFA NUM ALFA ALFA ALFA NUM ALFA Posição Inicial 01 04 06 12 15 26 30 60 61 74 Tamanho 03 02 06 03 11 04 30 01 13 28 Observação Código da empresa Número do vínculo Número do funcionário Conta (*) Valor consignado Prestação Nome do funcionário Indicador se ativo (“A”) ou Inativo (“I”) Valor da margem consignável Espécie ou Conta (**) Registro Trailer Campo NOVES FILLER Caract Posição Tamanho . Inicial NUM 01 14 “9” ALFA 15 87 Brancos Observação (*) o campo CONTA conterá o atual código do Genius nas consignações das empresas PROCEMPA (060), CÂMARA (080) e PREVIMPA Inativos (058), e será carregado com a RUBRICA para as consignações Ergon, utilizadas para as empresas PMPA (001), DMLU (003), DEMHAB (004), DMAE (002), FASC (005) e PREVIMPA Ativos (006). (**) o campo ESPECIE/CONTA conterá o atual código do Genius nas consignações das empresas PROCEMPA (060), CÂMARA (080) e PREVIMPA Inativos (058), e será carregado com a ESPECIE para as consignações Ergon, utilizadas para as empresas PMPA (001), DMLU (003), DEMHAB (004), DMAE (002), FASC (005) e PREVIMPA Ativos (006), no formato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 53.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO X Layout da base de dados atual em uso pelo DEMHAB Tabelas de códigos das variáveis codificadas: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 50 51 65 81 82 83 84 85 86 Códigos de Plano Auxiliar ( PA ) Casa da familia CEF Casa da familia Est Conjutos reduzidos Vilas rurais Mutirão Resolução 186 Recomposição de TOC Saldo paralelo Desfavelamento Paraná solidariedade PHSP PSP SACHA Desconto com ressarcimento FICAM CCDRU PRU Plano A PSH Repactuação periódica Cada familia um lote Plano especial Morar feliz por 1 Double Precision CUB Códigos de Status (TABELA NRPS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 95 96 97 98 Liquidação antecipada Sinistro Retomada Término por outros Dação Término por revenda Saldo Zerado Término de Prazo Arrematação de terceiros Término por cessão Término por cancelamento administrativo Término por recomercialização Término por subrogação Término por transferência Término por transf. parte ideal Término por transf. em sinistro parcial Término por consolidação de hipoteca Término p/ novação 70% desc. Término p/ novação 30% desc. Contrato em fase de construção Contratos com séries Contrato em cobrança Excluído 54.126 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Contratos somente de intermediárias Códigos de Opções Reajuste CGP 131 CGP 131 F.Pub. 2065 anual 2065 anual c/res 2065 semestral Opcao A Opcao B TP/SIMC Opcao B SAC/TP Opcao B SAM/TP Opcao C TP/SIMC Opcao C SAC/TP Opcao C SAM/TP Eq. Plena (RD-47) Liminar Sentença judicial Eq. parc. Anual Renegociação Incorporação Mud. categ. Reajuste Amortização Liquidação RDR Eq. parc. sem. Liq. 50% Liq. s/desc. Término p/subRogação Recálculo Parte ideal Term. Sinistro Term. ret. Term. Outros Term. Dação Term. revenda Sin. parcial Transf.parte ideal Transf.subrog Transf.rec. Opção C (SINC) RC-19 Parcial RC-19 Plena RD-41 Parcial RD-41 Plena Alt. desconto Term. sin.parcial CGP 126 DL 2045 Término por arrematação de terceiros Reneg. 2068 Alt. dia de vencimento Term. por cessão Cancelamento administrativo 55.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Recomercialização Término por recomercialização Inclusão do valor base p/ calc. de seg. Devolução de crédito cedido Term. consolidação de hipoteca CGP 131 – Semestral Recálculo de prestação Incorporação e amortização Amortização e incorporação Término por novação 70% Trsf. p/ novação 70% Término por novação 30% Trsf. p/ novação 30% Liq. Px5 Liq. por novação 30% Liq. por novação 70% Liq. ant. de saldo paralelo Liq. por novação 90% Liq. por novação 100% Comodato Cessão de uso 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 Tipo de TCA % sobre UPC % sobre UPC (automático) % sobre A + J % sobre valor financiamento % A+J ou 20% da UPC (menor) % A+J mult. pelo CES % UPC mult. Pelo CES Taxa pela Res.186 Taxa pela Res.186 variável % sobre UPC + 1% do A+J % A+J (1a. prest) + 1% A+J % Valor fin. + 1% do A+J em moeda corrente 00 01 02 03 04 05 06 08 Tipo de TAC % sobre UPC % sobre UPC (automático) % sobre VF % sobre A+J % sobre VF ou 2% A+J % sobre A+J ou 10% UPC em moeda corrente TAC pela Res.186 variável Faixas de Financiamento ( Em UPC ) Faixa De Até 1 0 800 2 801 1400 3 1401 1800 4 1801 2250 5 2251 3000 6 31 Em diante 56.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Códigos de Moeda 1 Cr$ 2 CZ$ 3 NCZ$ 4 Cr$ 5 CR 6 R$ 11 22 23 24 25 32 33 34 35 36 37 Origem de Recursos Recursos próprios Recursos do FGTS (Refin.) Recursos da CEF (Refin.) Rec. do fundo de estabilização (Refin.) Recursos de outros fundos (Refin.) Recursos do FGTS (Repasse) Recursos da CEF (Repasse) Rec. do fundo de estabilização (Repasse) Rec. do FGTS/CEF ag.fin. (Repasse) Recursos de outros fundos (Repasse) Repasse especial pela RD 61/71 CÁLCULO DO MAC Nas tabelas que se seguem existem campos que se iniciam com MAC (Mês ano compactado). Para apurar este Mês ano basta executar o seguinte cálculo conforme exemplo: MAC = Ano X 12 + Mês Históricos dos contratos A Evolução gerada pelo sistema preserva os dados históricos do cadastro. Para efeito de alterações financeiras, que são consideradas pela evolução, o sistema aplica um mecanismo de armazenamento de históricos. Este mecanismo tem por objetivo manter a integridade dos dados originais e registrar as novas alterações impostas ao sistema pelo usuário. Para efetuar a conversão dos históricos do sistema basta entender a seguinte lógica de armazenamento, exemplificada por tipo de histórico: Liquidação Antecipada (HISTÓRICO 1) 01 CONTRATO-DV 1 DD/MMM/AAAA LAn - Valor: 999.999.999,99 Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 47 67 83 96 115 179 212 223 224 226 233 236 245 Tipo B S S B B L L L R B B L D B B Descrição Valor da Amortização/Incorporação Código de opção (tipo da liquidação) Dia da liquidação antecipada Valor de amortização/liquidação em FGTS Valor da Diferença de Habilitação Número da primeira DAMP tipo 3 do FGTS Número da segunda DAMP tipo 3 do FGTS Número da terceira DAMP tipo 3 do FGTS Valor pago ref. DL2065 na liq. antecipada Valor do desconto da Dif. De Prestações Valor da Diferença de Prestações Número da quarta DAMP tipo 3 do FGTS Data de efetivo pagamento Valor do Prejuízo do Agente na L.A Valor da Liquidação 57.126 02 MMM/AAAA 254 L Processo 04.001460.11.0 Fl nº Número da quinta DAMP tipo 3 do FGTS Onde o tipo da liquidação é definido pelos seguintes códigos: 26 - Sem Desconto 22 - Estado da Dívida 22 - Res. 1218 22 - Res. 1448 (25%) 22 - Lei 8004 - P x N 25 - Lei 8004 – 50% 25 - MP 1520 25 - MP 1635 66 - MP 1768 - P x 5 67 - MP 1635/97 Nov( 30%) 68 - MP 1635/97 Nov( 70%) 70 - MP 1981/49 Nov( 90%) 71 - MP 1981/52 Nov(100%) Sinistro Total (HISTÓRICO 2) 01 CONTRATO-DV 2 DD/MMM/AAAA Sin-Val.Seg.: 999.999.999,99 Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 47 161 178 244 246 247 Tipo B S S D D S B D Descrição Valor da Amortização/Incorporação Opção (30 – Término por Sinistro) Dia do Termino por sinistro DD/MMM/AAAA do comunicado de Sinistro DD/MMM/AAAA do pagamento do Sinistro Tipo de Sinistro (1- Morte ou 2-Invalidez) Valor da prestação devida DD/MMM/AAAA da prestação devida Retomada (HISTÓRICO 3) 01 CONTRATO-DV 3 DD/MMM/AAAA Ret - Valor: 999.999.999,99 Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 47 Tipo R S S Descrição Valor da Amortização/Incorporação Código de opção (31 – Término Retomada) Dia do término por retomada Término por Outros (HISTÓRICO 4) 01 CONTRATO-DV 4 DD/MMM/AAAA Término por Outros Dat Mês/Ano Cod Tipo 02 MM/AAAA 43 S 02 02 MMM/AAAA MM/AAAA 47 77 S I Descrição Código de opção (32 ou 97 – Término por outros) Dia do término por outros MAC do término Término por Dação (HISTÓRICO 5) 01 CONTRATO-DV 5 DD/MMM/AAAA Dac - Valor: 999.999.999,99 Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 47 Tipo R S S Descrição Valor Código de opção Dia do término por dação Cancelamento Administrativo (HISTÓRICO 7) 01 CONTRATO-DV 7 DD/MMM/AAAA Canc. Administ. Dat 02 Mês/Ano MM/AAAA Cod 43 Tipo S Descrição Código de opção Término por Arrematação (HISTÓRICO 9) 01 CONTRATO-DV 9 DD/MMM/AAAA Ret - Valor: 999.999.999,99 58.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 47 Tipo R S S Descrição Valor Informado Código de opção Dia do término por arrematação Término por Cessão (HISTÓRICO 10) 01 CONTRATO-DV 10 DD/MMM/AAAA CSS - Valor: 999.999.999,99 Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 47 Tipo R S S Descrição Valor da cessão Código de opção Dia do término da cessão Suspensão pelo usuário (HISTÓRICO 11) 01 CONTRATO-DV 11 DD/MMM/AAAA Suspensao pelo Usuario Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 45 47 77 Tipo S S S Descrição Status Dia do Evento Mac do Status Execução Extra Judicial (HISTÓRICO 13) 01 CONTRATO-DV 13 DD/MMM/AAAA Execucao Extra Judicial Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 45 Tipo S Descrição Status Adjudicação (HISTÓRICO 14) 01 CONTRATO-DV 14 DD/MMM/AAAA Adjudicacao Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 45 Tipo S Descrição Status Suspensão por Expectativa de Sinistro (HISTÓRICO 16) 01 CONTRATO-DV 16 DD/MMM/AAAA Susp. Expec. Sinistro Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 45 47 77 Tipo S S S Descrição Status Dia do Evento Mac do Status Valor para Cálculo de Seguro (HISTÓRICO 18) 01 CONTRATO-DV 18 DD/MMM/AAAA Val.Base.Seg: 999.999.999,99 Dat Mês/Ano Cod Tipo Descrição 02 MMM/AAAA 6 R Índice p/ cálculo inicial seguro MIP 02 MMM/AAAA 7 R Índice p/ cálculo inicial seguro DFI 02 MMM/AAAA 8 R Índice p/ cálculo inicial seguro CREDITO 02 MMM/AAAA 43 S Código de opção 02 MMM/AAAA 182 R Valor base para calculo do seguro MIP 02 MMM/AAAA 116 R Valor base para calculo do seguro DFI Atenção pois se o Valor base ( MIP e DFI) for igual a zero, deverá ser utilizado o valor do saldo devedor teórico como base para o calculo dos prêmios. Na ausência do registro 116 (valor base para DFI), utilizar o registro 182 (valor base para calculo do MIP). 59.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Inclusão de Contrato (HISTÓRICO 21) 01 CONTRATO-DV 21 DD/MMM/AAAA Implantação de Contrato Transferência por Sub-Rogação (HISTÓRICO 22) 01 CONTRATO-DV 22 DD/MMM/AAAA Tsf. Sub-Rogacao de CONTRATO-DV 01 CONTRATO-DV 22 DD/MMM/AAAA Tsf. Sub-Rogacao p/ CONTRATO-DV Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 09 17 21 30 34 36 43 47 76 101 118 124 125 126 191 192 204 227 Tipo R R S S S S S S S S S R R R S S D S 02 MMM/AAAA 231 S Descrição Valor de avaliação Percentual de juros anual Código da categoria profissional Mês do dissídio Dia do vencimento Mês do dissídio Código de opção Dia da sub-rogação Código da categoria profissional Opção de Mudança de Categoria Código município da categoria Valor da TAC Índice da TAC Valor da TAC Tipo de Subrogação (1 – Com recalculo) MAC do recalculo da prestação DD/MMM/AAAA de nascimento MAC do recalculo da prestação FALSE = Inibe o desconto de seguro MIP dos planos CASA FAM. PROPRIO Transferência com Recálculo (HISTÓRICO 23) 01 CONTRATO-DV 23 DD/MMM/AAAA Tsf. Recalculo de CONTRATO-DV 01 CONTRATO-DV 23 DD/MMM/AAAA Tsf. Recalculo p/ CONTRATO-DV Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 34 43 47 Tipo S S S 02 MMM/AAAA 231 S Descrição Dia do vencimento Código de opção Dia da transferência com recálculo FALSE = Inibe o desconto de seguro MIP dos planos CASA FAM. PROPRIO Transferência Parte Ideal (HISTÓRICO 24) 01 CONTRATO-DV 24 DD/MMM/AAAA Tsf. Parte Ideal de CONTRATO-DV 01 CONTRATO-DV 24 DD/MMM/AAAA Tsf. Parte Ideal p/ CONTRATO-DV Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 Tipo S S Descrição Código de opção Dia da transferência Transferência por Refinanciamento da Quitação (HISTÓRICO 25) 01 CONTRATO-DV 25 DD/MMM/AAAA Financ de CONTRATO-DV 01 CONTRATO-DV 25 DD/MMM/AAAA Financ p/ CONTRATO-DV Término por Consignação de Hipoteca (HISTÓRICO 26) 01 CONTRATO-DV 26 DD/MMM/AAAA Term. p/ Cons. Hip. Dat Mês/Ano Cod Tipo Descrição 60.126 02 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA 43 47 77 S S I Processo 04.001460.11.0 Fl nº Código de opção Dia do término MAC Transferência com Novação com 70% (HISTÓRICO 27) 01 CONTRATO-DV 27 DD/MMM/AAAA Novacao 70% Desc.de CONTRATO-DV Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 Tipo S S Descrição Código de opção Dia do término Novação com 30% de Desconto (HISTÓRICO 28) 01 CONTRATO-DV 28 DD/MMM/AAAA Novacao 30% Desc.de CONTRATO-DV Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 Tipo S S Descrição Código de opção Dia da novação Alteração de Valores (HISTÓRICO 32) 01 CONTRATO-DV 32 DD/MMM/AAAA Alteracao de Valores Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod N Tipo R Onde “N” é codificado da seguinte forma: 1-CES 2-Taxa Adm. 5-Ind. Tabela 6-Ind. Seg. Fin. 9-Valor Aval. 10-Valor Financ. 13-Tx. Reaj. Saldo 14-% Reaj. Prest. 17-Taxa Juros 18-Valor Am./Inc. 22-Mês/Ano Cessão 23-Prest. Corrente 29-Período 30-Mês de Dissídio 33-Conta 34-Dia Vencimento 39-Carência 40-Período Saldo 49-Cobertura FCVS 51-Saldo Devedor 54-Seguro Imóvel 55-Seguro Crédito 58-Valor Tx. Adm. 59-RA / RD 62-Cota (UPC) 63-Total Prest. 66-Intermediária 67-Amort/Liq.FGTS 70-Honorários 71-Despesas 75-Prst. Ini. FGTS 76-Nova Categoria 86-Tipo Ev. Saldo 230-Cod.Reaj.SD Descrição Valor da alteração cadastral 3-Taxa FCVS 7-Ind. Seg. Imv. 11-FIF 15-% Reaj. Seg. 20-Prazo 25-Plano 31-Tipo de Taxa 35-Tipo de Mora 41-Cod. Reajuste 52-Amort. + Juros 56-Seguro 60-FGTS 64-Juro 68-Juros de Mora 72-Diferença 77-Mês/Ano Status 231-Desc. Seg.MIP 4-Ind. Juros 8-Ind.Seg.Créd 12-Tx.Reaj.Prst 16-% Reaj.Taxas 21-Categoria 28-Mês de Reaj. 32-Lc. de Cobr. 38-Filial 42-Dono do Créd 53-Seguro Fin. 57-FCVS 61-Resíduo(UPC) 65-Ind.Max.FGTS 69-Desconto 73-Recorrência 78-Mês/Ano Recor 243-Rec.Seg.Saldo Utilização de FGTS (HISTÓRICO 33) 01 CONTRATO-DV 33 DD/MMM/AAAA Implantacao de FGTS Dat Mês/Ano Cod Tipo 02 MMM/AAAA 61 R 02 MMM/AAAA 62 R 02 MMM/AAAA 65 R 02 02 02 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA 75 93 96 115 179 I B L L L Descrição Valor do resíduo do FGTS acumulado até o mês inclusive Valor da cota do FGTS Ind. máximo de utilização de FGTS em relação ao total da prestação MAC inicial de fundo de garantia Numero de cotas de FGTS Numero do Damp do FGTS Antes = DAMP utilizado na liquidação Valor da “DAMP1” 61.126 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA 226 254 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Valor da “DAMP2” Valor da “DAMP3” L L Sinistro Parcial (HISTÓRICO 34) 01 CONTRATO-DV 34 DD/MMM/AAAA Sinistro parcial de CONTRATO-DV 01 CONTRATO-DV 34 DD/MMM/AAAA Sinistro parcial p/ CONTRATO-DV Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 47 67 79 139 161 178 242 244 Tipo R S S R S S D D R S Descrição Valor da AM/INC Opção (Sinistro Parcial) Dia do evento Valor da AM/INC Número Prestações AM/INC Dia da AM/INC DD/MMM/AAAA do comunicado de Sinistro DD/MMM/AAAA do pagamento do Sinistro Valor do pagamento do Sinistro Tipo de Sinistro (branco = morte e 2=invalidêz) Alteração de desconto (HISTÓRICO 36) 01 CONTRATO-DV 36 DD/MMM/AAAA Alteracao de desconto Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 189 Tipo R 02 MMM/AAAA 190 S Descrição Valor do desconto Tipo de desconto. 1 – Percentual aplicado no AmaisJ 2 – Tx. Juros nominal equivalente 3 – Percentual aplicado no encargo 4 – Cancelamento do desconto Encargo Reduzido (HISTÓRICO 37) 01 CONTRATO-DV 37 DD/MMM/AAAA Reduzido Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 213 Tipo R Descrição Valor do encargo reduzido Atenção pois se o valor do encargo reduzido for igual a zero, o valor do encargo deverá retornar ao normal, ou seja, se igual a zero, o Sistema passa a considerar o encargo total sem redução. Mudança de Categoria Profissional (HISTÓRICO 40) 01 CONTRATO-DV 40 DD/MMM/AAAA Mud. de Categ. Dat 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 36 43 47 76 101 117 118 Tipo S S S I S S I Descrição Novo mês de dissídio Código de opção Dia da mudança de categoria Código da categoria profissional Controle Interno do Sistema. Sem utilidade Subcategoria Município da categoria profissional Amortização Extraordinária (HISTÓRICO 41) 01 CONTRATO-DV 41 DD/MMM/AAAA Amortização Extra 62.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 43 67 79 115 139 172 173 Tipo R S R I S S S S Descrição Valor de amortização Código de opção Valor de amortização/liquidação em FGTS No. de prests. amortizadas ou incorporadas No. Da DAMP (FGTS) Dia da amortização MAC do último mês incorporado Quantidade de prestações incorporada Incorporação (HISTÓRICO 42) 01 CONTRATO-DV 42 DD/MMM/AAAA Incorporacao Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 18 34 43 79 94 95 97 98 99 105 139 163 172 173 248 250 Tipo R S S S I I R R R S S BY I I S R Descrição Valor da incorporação Dia de vencimento Código de opção Quantidade de Prest. Incorporadas Saldo devedor informado A+J informado Seguro informado Taxa administrativa Razão Incorporação sem correção (valor = 1) Dia Amort./Incorp. Renumera prestação MAC final MAC Inicial Dia da incorporação Valor da incorporação Opção (HISTÓRICO 43) 01 CONTRATO-DV 43 DD/MMM/AAAA Opcao Dat Mês/Ano Cod Tipo 02 MMM/AAAA 14 R 02 02 02 02 02 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA 16 21 25 28 30 39 43 R S S S S S S Descrição Percentual de reaj. prestação que incide sobre TxPst Percentual de reaj. taxa que incide sobre TxPst Categoria profissional Novo plano Novo mês de reajuste Novo mês de dissídio Carência Código de opção Onde o código da opção é definido da seguinte forma: P - CGP 131 2 - 2065 anual c/res B - Opção B E - RC-19 Parcial D - Opção C (SIMC) G - CGP 126 F - CGP 131 F.Pub. 3 - 2065 semestral C - Opção C R – RDR 6 - RD-41 Parcial 4 - CGP156/DL2045 Liminar (HISTÓRICO 44) 01 CONTRATO-DV 44 DD/MMM/AAAA Liminar 1 - 2065 anual A - Opção A 8 - RD-47 S - RC-19 Plena 7 - RD-41 Plena L - CGP 131 - Sem. 63.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 12 43 Tipo R S Descrição Índice de reajuste da prestação Código de opção Renegociação (HISTÓRICO 45) 01 CONTRATO-DV 45 DD/MMM/AAAA Reneg. em DD/MMMM/AA Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 1 17 20 21 25 28 29 30 31 43 Tipo R R I I S S S S S S 02 MMM/AAAA 46 S 02 MMM/AAAA 47 S 02 MMM/AAAA 80 I 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA 94 95 97 98 99 105 114 147 163 173 248 250 I I R R R S S R BY I B R Descrição Coeficiente de equiparação salarial Percentual de juros anual Prazo total Categoria profissional 10 * Plano + Sistema de Amortização Mês de reajuste Período de reajuste de prestação Mês de dissídio Tipo de Taxa Código de opção 21 - houve amortização 18 - houve incorporação no mês Dia do término da amortização da incorporação Novo prazo na renegociação / MAC em que ocorreu a incorporação Saldo devedor informado A+J informado Seguro informado Taxa administrativa Razão Incorporação sem correção Renegociação por SD Valor da Renda Renumera prestação MAC Dia da renegociação Valor da renegociação Índices Especiais (HISTÓRICO 46) 01 CONTRATO-DV 46 DD/MMM/AAAA Indices Especiais Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 12 Tipo R Descrição Índice de reajuste da prestação Situação Judicial (HISTÓRICO 47) 01 CONTRATO-DV 47 DD/MMM/AAAA S.Judicial Dat Mês/Ano Cod Tipo 02 MMM/AAAA 14 R 02 MMM/AAAA 15 R 02 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA 16 41 43 R S S Incorporação sem Cobertura (HISTÓRICO 48) Descrição Percentual de reaj. prestação que incide sobre TxPst Percentual de reaj. seguro que incide sobre TxPst Percentual de reaj. taxa que incide sobre TxPst Código reajuste Código de opção 64.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 01 CONTRATO-DV 48 DD/MMM/AAAA Incorporacao Sem Cobertura Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 94 95 97 98 99 163 172 173 43 248 250 Tipo I I R R R BY I I S B R Descrição Saldo devedor informado A+J informado Seguro informado Taxa administrativa Razão Renumera prestação MAC final MAC inicial Código de opção Dia da incorporação Valor da incorporação Atualização de Renda (HISTÓRICO 49) 01 CONTRATO-DV 49 DD/MMM/AAAA Atualiz. Renda Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 147 Tipo R Descrição Valor da renda Renegociação 2068 (HISTÓRICO 50) 01 CONTRATO-DV 50 DD/MMM/AAAA Renegociacao 2068 Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 Tipo S S 02 MMM/AAAA 80 I Descrição Código de opção Dia da renegociação Novo prazo na renegociação / MAC em que ocorreu a incorporação Alteração do dia do Vencimento (HISTÓRICO 51) 01 CONTRATO-DV 51 DD/MMM/AAAA Alt. Dia Venc.: DD Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 34 43 Tipo S S Descrição Dia do vencimento Código de opção Rescisão Contratual (HISTÓRICO 52) 01 CONTRATO-DV 52 DD/MMM/AAAA Rescisao Contratual Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 47 43 Tipo S S Descrição Dia do evento Código de opção Devolução de Cessão CEF (HISTÓRICO 56) 01 CONTRATO-DV 56 DD/MMM/AAAA Devolução Cessao CEF Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 42 201 202 203 208 209 210 211 Tipo S D D D R R R R Descrição Dono do crédito Data do retorno Data da apuração Data do histórico Valor da última prestação paga Valor dos encargos em atraso Saldo devedor Valor juros diários 65.126 02 MMM/AAAA 228 S Onde o dono do crédito é codificado como: Processo 04.001460.11.0 Fl nº Motivo de reajuste 1 FAL 2 CEF 3 HASPA 4 FGDLI 6 FESTA Recálculo de Prestação (HISTÓRICO 59) 01 CONTRATO-DV 59 DD/MMM/AAAA Recalc. Prestacao Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 80 Tipo S S I Descrição Código de opção Dia do recálculo MAC do recálculo Incorporação e Amortização (HISTÓRICO 60) 01 CONTRATO-DV 60 DD/MMM/AAAA Incorp. e Amort. Dat 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cód 172 173 18 43 46 47 67 79 163 186 Tipo I I R S S S R I BY R Descrição MAC inicial MAC final Valor de amortização e incorporação informado Código de opção 21 – Amortização / 18 - Incorporação no mês Dia do término da amortização da incorporação Valor de amortização/liquidação em FGTS Nº de Prestações amortizadas ou incorporadas Renumera prestação Valor de amortização e incorporação 2 Incorporação e Amortização (HISTÓRICO 61) 01 CONTRATO-DV 61 DD/MMM/AAAA Amort. e Incorp. Dat 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 172 173 18 43 46 47 67 Tipo I I R S S S R 02 MMM/AAAA 79 I 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA 163 186 BY R Descrição MAC inicial MAC Final Valor de amortização e incorporação informado Código de opção 21 – Amortização / 18 - Incorporação no mês Dia do término da amortização da incorporação Valor de amortização/liquidação em FGTS Número de prestações amortizadas ou incorporadas Renumera prestação Valor de amortização e incorporação 2 Desconto com Ressarcimento (HISTÓRICO 63) 01 CONTRATO-DV 63 DD/MMM/AAAA Desc. com Ressarc. Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 26 189 Tipo S R Descrição 65= Plano A 88 BIT sem desc. Valor do desconto Cessão de Uso (HISTÓRICO 64) 01 CONTRATO-DV 64 DD/MMM/AAAA Cessao de Uso 66.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Dat 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 9 34 43 58 80 Tipo R S S R I Descrição Valor de Avaliação Dia do vencimento Código de opção Valor da taxa de administração no mês MAC da cessão Comodato (HISTÓRICO 65) 01 CONTRATO-DV 65 DD/MMM/AAAA Comodato Dat 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 9 34 43 80 Tipo R S S I Descrição Valor de Avaliação Dia do vencimento Código de opção MAC do comodato Suspensão de Seguro (HISTÓRICO 67) 01 CONTRATO-DV 67 DD/MMM/AAAA Suspensao de Seguro Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 43 Tipo S Descrição Código de opção Suspensão de Seguro (HISTÓRICO 68) 01 CONTRATO-DV 68 DD/MMM/AAAA Reativacao de Seguro Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 53 Tipo S R Descrição Código de opção Valor do Prêmio Mudança de Carteira e Conta (HISTÓRICO 89) 01 CONTRATO-DV 89 DD/MMM/AAAA Mud. Carteira/Conta Dat 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 33 159 Tipo S S Descrição Código da conta Código da carteira Retorno de Contrato em Garantia (HISTÓRICO 90) 01 CONTRATO-DV 90 DD/MMM/AAAA Retorno de Contrato em Garantia Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 24 Tipo I 02 MMM/AAAA 48 S Descrição Mês Ano em que o crédito for caucionado Código a quem o crédito foi caucionado (garantia) Contrato Dado em Garantia (HISTÓRICO 91) 01 CONTRATO-DV 91 DD/MMM/AAAA Contrato dado em Garantia Dat Mês/Ano Cod Tipo Descrição 02 MMM/AAAA 24 I Mês Ano em que o crédito for caucionado Código a quem o crédito foi caucionado 02 MMM/AAAA 48 S (garantia) Cessão de Contrato (HISTÓRICO 93) 01 CONTRATO-DV 93 DD/MMM/AAAA Cessao de Contrato Dat 02 Mês/Ano MMM/AAAA Cod 22 Tipo I Descrição Mês Ano em que o crédito foi cedido 67.126 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA 42 103 S BY Processo 04.001460.11.0 Fl nº Código dono do crédito Dia da cessão Liquidação Antecipada de Saldo Paralelo (HISTÓRICO 94) 01 CONTRATO-DV 94 DD/MMM/AAAA Liq.Ant.Sd.Par Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 251 255 Tipo S R D Descrição Código de opção Valor da liquidação do saldo paralelo Data da liquidação Incorporacao c/ Recalculo (HISTÓRICO 95) 01 CONTRATO-DV 95 DD/MMM/AAAA Incorporacao c/ Recalculo Dat 02 02 02 02 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 80 102 172 173 248 250 Tipo S S S S S S R Descrição Código de opção Novo Prz/MA Inc. Tipo de Incorporação MAC do último mês incorporado Qtd. Prestações Incorp. Dia da Incorporação Valor Incorporado Liquidação de Futura Aquisição - Retorno (HISTÓRICO 96) 01 CONTRATO-DV 96 DD/MMM/AAAA Lq.Fut.Aq.Reto. Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 245 Tipo S S R Descrição Código de opção Dia da Liquidação Valor da Liquidação Liquidação de Futura Aquisição - Retomada (HISTÓRICO 96) 01 CONTRATO-DV 96 DD/MMM/AAAA Lq.Fut.Aq.Retm. Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 245 Tipo S S R Descrição Código de opção Dia da Liquidação Valor da Liquidação Exclusão de Contrato (HISTÓRICO 98) 01 CONTRATO-DV 98 DD/MMM/AAAA Exclusao de Contrato Dat 02 02 02 Mês/Ano MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA Cod 43 47 77 Tipo S S I Descrição Código de opção Dia da exclusão MAC da exclusão Percentual de Saldo Adquirido (HISTÓRICO 100) 01 CONTRATO-DV 100 DD/MMM/AAAA Perc.Saldo Adquirido: 99.99999 Dat Mês/Ano Cod Tipo Descrição 02 MMM/AAAA 229 R Perc. Saldo Adq. Incontroverso (HISTÓRICO 101) 01 CONTRATO-DV 101 DD/MMM/AAAA Incontroverso: 999.999.999,99 Dat Mês/Ano Cod Tipo Descrição 68.126 02 02 02 MMM/AAAA MMM/AAAA MMM/AAAA 43 214 215 S R S Processo 04.001460.11.0 Fl nº Opção Valor do Incontroverso Depósito do Incontroverso (TRUE ou FALSE) Legenda: • • • • • • • • DD/MMM/AAAA MMM/AAAA S I R By D L Dia/Mês/Ano Mês/Ano Tipo “ShortInt” (Inteiro curto) Tipo “Integer” (Inteiro) Tipo “Double Precision” (Double Precision) Tipo “Byte” Tipo “Date” (Data) Tipo “LongInt” (Inteiro longo) Tabelas Cadastrais Principais Tabela: Acordo Descrição:Dados de acordos firmados CTR VARCHAR2(7) Código do Mutuário no SCCI (no. do Contrato - TpCtr) CODIGO NUMBER(10,0) Código que Identifica o Acordo do Contrato CODESCADV NUMBER(5,0) Código do Escritório de Cobrança DATAACORDO DATE Data de Calculo do Acordo DTPRSTINI DATE Data da Primeira Prestação em Atraso do Acordo DTPRSTFIM DATE Data da Ultima Prestação em Atraso do Acordo PRAZO NUMBER(5,0) Nº. de Parcelas do Acordo (Prazo do Acordo) TIPO NUMBER(3,0) Formas de Pagamento do Acordo (0-Normal, 1Cheque pré-Datado, 2-Promissória) TIPOACORDO NUMBER(3,0) 0-Acordo normal, 1-Acordo Consolidado, 2-Prest. + 20%, 3-Apos Termino p/Ativos, etc. QTDPRSTCONS NUMBER(5,0) Qtd. de prestações a emitir no acordo consolidado VALACORDO FLOAT Valor Total do Acordo (Valor do Atraso em DataAcordo) HONORARIOS FLOAT Valor dos Honorários Cobrados no Acordo CUSTAS FLOAT Valor das Custas Cobradas no Acordo ULTMACEMI NUMBER(5,0) Mac da ultima prestação emitida MACEMI NUMBER(5,0) Mac do vencimento da ultima parcela consolidada emitida DIAVENC NUMBER(3,0) Dia do vencimento das parcelas consolidadas STATUS NUMBER(3,0) 0 -> Ativo, 98 -> Acordo excluído PERCDESC FLOAT Percentual de Desconto dado nas N's Primeiras Parcelas, onde N = QtdPrstDesc QTDPRSTDESC NUMBER(5,0) Quantidade de Parcelas com Desconto INDPST FLOAT Índice de reaj. Acum. da prest. na data do acordo DTINCLUSAO DATE Data da Inclusão do Acordo DTEXCLUSAO DATE Data da Exclusão do Acordo 69.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº PRAZOREAL NUMBER(5,0) Prazo real, independente do Prazo Remanescente ser menor (não truncado(Tipo 2)) TOTMORACORR FLOAT Valor dos acréscimos (tot. mora/corr) das prest. quitadas por acordo OUTROS FLOAT Para TipoAcordo = 10 é 50% do saldodev prorateado Lei 8973/2002 DTENVIOEC DATE Data de Envio do Acordo incluindo ao escritório de cobrança DTCANCEC DATE Data de Envio do Acordo Cancelado ao escritório de cobrança VALBONUS FLOAT Valor do Bônus para pagamento em dia das parcelas de acordo USUARIO VARCHAR2(21) Nome do usuário que gerou o acordo NOTAREFAATEND NUMBER(10,0) Nº. da tarefa de atendimento do Sisat que gerou o acordo Tabela: ArqPrst Descrição: Arquivo de prestações CTR VARCHAR2(7) Código do Mutuário no SCCI (no. do Contrato - TpCtr) MAC NUMBER(5,0) Mês/Ano da Prestação (no formato inteiro) NPC NUMBER(5,0) Numero da Prestação Corrente DIAVENC NUMBER(3,0) Dia do Vencimento do Contrato em MAC FLAG NUMBER(3,0) Uso Interno TAC FLOAT Taxa de Apoio Comunitário AMAISJ FLOAT Valor da Prestação (amortização + Juros) JURO FLOAT Valor dos Juros SEGURO FLOAT Somatório das três Parcelas de Seguro VALTXADM FLOAT Valor da Taxa Administrativa FCVS FLOAT Fundo de Compensação de Variação Salarial FGTS FLOAT Fundo de Garantia por Tempo de Serviço SALDODEV FLOAT Saldo Devedor do mutuário em MAC SEGIMV FLOAT Valor do Seguro de Imóvel (seguro DFI) SEGFIN FLOAT Valor do Seguro de Financ.(seguro MIP) DESC_ FLOAT Valor do Desconto Tabela:CadImv Descrição:Cadastro de imóveis EMPREEND NUMBER(10,0) Código do empreendimento CODIMV VARCHAR2(10) Código do imóvel FAIXA CHAR(1) Faixa do Imóvel (A, B ou C) IMOVELNOVO CHAR(1) Indica se o imóvel e' novo ou não TIPO CHAR(1) Tipo do imóvel R=residencial, C=comercial, I=industrial AREA NUMBER(10,0) Área do imóvel em metros quadrados 70.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº AREACONST NUMBER(10,0) Área construída do imóvel BLOCO VARCHAR2(7) Bloco do endereço do imóvel APTO VARCHAR2(7) Numero do apartamento do endereço do imóvel ENDE VARCHAR2(35) Endereço do imóvel COMPIMV VARCHAR2(15) Complemento do endereço do imóvel BAIRRO VARCHAR2(21) Bairro do endereço do imóvel CID VARCHAR2(27) Cidade do endereço do imóvel UF VARCHAR2(3) UF do endereço do imóvel CEP VARCHAR2(5) CEP do endereço do imóvel CEP2 VARCHAR2(3) Complemento do CEP do endereço do imóvel CODMUN NUMBER(5,0) Código do município do imóvel CTRATUAL VARCHAR2(7) TpCtr - Código do contrato de financiamento atual VALVENDA FLOAT Valor de venda do imóvel VALAVAL FLOAT Valor de avaliação do imóvel DTAVAL DATE Data da última avaliação do imóvel AVALIADOR NUMBER(5,0) Código do avaliador - Ver tabela tabavalia SITUACAO NUMBER(5,0) *Situação do imóvel FILLI NUMBER(5,0) Não utilizado CTRACORDO VARCHAR2(7) Uso interno REGIAO NUMBER(3,0) Código da Região do Imóvel TIPOIMV NUMBER(3,0) Tipo do imóvel - ver tabela tipoimv MEDFRENTE FLOAT Medida de frete do imóvel MEDFUNDOS FLOAT Medida de fundos do imóvel MEDLATESQ FLOAT Medida lateral esquerda do imóvel MEDLATDIR FLOAT Medida lateral direita do imóvel INDICFISCAL VARCHAR2(25) Indicação fiscal do imóvel MEDFRENTE1 FLOAT Medida de confrontação MEDFUNDOS1 FLOAT Medida de confrontação MEDDIREITA1 FLOAT Medida de confrontação MEDESQUERDA1 FLOAT Medida de confrontação MEDFRENTE2 FLOAT Medida de confrontação MEDFUNDOS2 FLOAT Medida de confrontação MEDDIREITA2 FLOAT Medida de confrontação MEDESQUERDA2 FLOAT Medida de confrontação ENDFRENTE VARCHAR2(43) Endereço de confrontação ENDFUNDOS VARCHAR2(43) Endereço de confrontação ENDLATESQ VARCHAR2(43) Endereço de confrontação ENDLATDIR VARCHAR2(43) Endereço de confrontação INSCRICAO VARCHAR2(9) Inscrição do pretendente 71.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº PRAZORESERVA DATE Data de Expiração da Reserva de Lote RESERVADO CHAR(1) Reserva de lote PADRAO VARCHAR2(9) *Padrão de habitação DESCRPLANTA VARCHAR2(41) Descrição do imóvel na planta FRACAO_IDEAL FLOAT Fração Ideal FRACAO_IDEAL_GAR AGEM FLOAT Fração Ideal Garagem AREANEDIFICAVEL FLOAT Área do imóvel não edificavel EMPREENDPRINC NUMBER(10,0) Empreendimento do imóvel principal ao qual este está agrupado CODIMVPRINC VARCHAR2(10) Código do imóvel principal ao qual este está agrupado CUSTOORCADO FLOAT Custo orçado do imóvel Tabela: cadimv_ib Descrição : Complemento do Cadastro de Imóveis CO_IMOVEL VARCHAR2(10) Código do imóvel CO_EMPREEND NUMBER(10,0) Código do empreendimento NO_DESC_LIVRE_IMV BLOB Descrição livre do imóvel TE_RESTRICOES_AO_IMOVEL BLOB Restrições do imóvel ( relativo a vistoria do imóvel ) TE_SITUACAO_IMOVEL BLOB Situação do imóvel Tabela:CadMut Descrição: Cadastro de mutuários CAD_AGENCCC NUMBER(10,0) Agencia da conta do mutuário ( para debito em conta corrente ) CAD_AGENCIACEF NUMBER(5,0) Uso interno CAD_AMAISJPAR FLOAT Sem uso CAD_AVERBCESS NUMBER(5,0) Numero da averbacao da cessão de crédito CAD_AVERBCH NUMBER(5,0) Averbação da cédula hipotecaria CAD_AVERBGAR NUMBER(5,0) Averbação da garantia CAD_BAIRROMUT VARCHAR2(21) Bairro do endereço de correspondência do mutuário CAD_BANCOCC NUMBER(5,0) Numero do banco onde o usuário tem conta CAD_CARTACRED NUMBER(10,0) Numero de carta de credito que deu origem ao financiamento CAD_CARTEIRA NUMBER(3,0) Código da carteira - ver tabela carteira CAD_CELULAR VARCHAR2(9) Nº. do telefone celular do mutuário CAD_CEP2MUT VARCHAR2(3) Complemento do CEP do 72.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº endereço de correspondência do mutuário CAD_CEPMUT VARCHAR2(5) CEP do endereço de correspondência CAD_CERCEF NUMBER(10,0) Uso interno CAD_CERCEFHAB NUMBER(10,0) Uso interno CAD_COBELETRONICA CHAR(1) Se verdadeiro, a cobrança da 1 via será por email CAD_COBRA1AEMATRASONOSIAPE CHAR(1) Cobra a 1a. prestação em atraso na emissão mensal do Siape CAD_CODADQ NUMBER(5,0) Código do adquirente - So' usado na Larcky, substituindo codpref CAD_CODADVG NUMBER(5,0) Código do escritório - ver tabela tabescadv CAD_CODCENTROCUSTO NUMBER(5,0) Código do Centro de Custo interage com a tabela CentroCusto CAD_CODDESC NUMBER(3,0) Código do desconto - ver em doc/codigos.txt CAD_CODEMPRESA NUMBER(10,0) Código da Empresa - Em algumas empresas usado em conjunto com a Região CAD_CODMUNCTG NUMBER(5,0) Código do município da categoria CAD_CODMUNMUT NUMBER(5,0) Código do município de correspondência CAD_CODPAPEM NUMBER(5,0) Código de reajuste do saldo devedor CAD_CODREAJSD NUMBER(5,0) Código de reajuste do saldo devedor CAD_CODREGIAO NUMBER(10,0) Código da Região - Em algumas empresas usado em conjunto com Empresa CAD_COMARCA VARCHAR2(31) Uso interno CAD_COMPCTRBNH VARCHAR2(3) Uso interno CAD_COMPMUT VARCHAR2(15) Complemento do endereço de correspondência do mutuário CAD_COMPRENDA NUMBER(5,0) % de participação na composição de renda CAD_CONJUGE NUMBER(5,0) Numero do cônjuge do mutuário principal na tabela de composição de renda. CAD_CONTACORR FLOAT Numero da conta corrente do mutuário CAD_CONTAVEL NUMBER(10,0) Conta contábil Não utilizar - 73.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Existe para compatibilidade com outras versões do SCCI CAD_CORRPAR FLOAT Sem uso CAD_CPF VARCHAR2(14) CPF do mutuário CAD_CPFREVISADO CHAR(1) CPF do mutuário em questão já foi revisado CAD_CREDSCOSERASA FLOAT Pontuação do Mutuário no Serasa CAD_CTR VARCHAR2(7) TpCtr - código do contrato do mutuário CAD_CTRANT VARCHAR2(7) TpCtr - Código do contrato anterior em caso de transferência CAD_CTRANTIGO VARCHAR2(17) Contrato antigo ( no sistema anterior ) CAD_CTRBNH VARCHAR2(9) Contrato no Banco Nacional de Habitação CAD_CTRCASATERRENO VARCHAR2(7) Contrato casa x Terreno CAD_CTRLCH VARCHAR2(9) Controle da cédula hipotecaria CAD_CTRPOS VARCHAR2(7) TpCtr - Uso interno CAD_CTRUNICO FLOAT Número do contrato único usado em outros sistemas CAD_CTRVELHO VARCHAR2(17) Contrato antigo no padrão do cliente CAD_DATAACAG DATE Data do acordo agendado CAD_DATAACORDO DATE Data do acordo. CAD_DATAESCR DATE Data em que o contrato foi para o escritório de cobrança CAD_DATALEG DATE Data da legislação ( Ver manual do fcvs ) CAD_DATAPROCACORDO DATE Uso interno. CAD_DATARG DATE Data de emissão do RG do mutuário CAD_DATASIMUT DATE Uso interno CAD_DATASTATUS DATE Data da ultima alteração no status do mutuário CAD_DDDCEL VARCHAR2(5) DDD do celular do mutuário CAD_DDDFAX VARCHAR2(3) DDD do Fax CAD_DEFLATORNAEQ CHAR(1) Uso interno CAD_DESPACHANTE NUMBER(5,0) Código do despachante - ver tabdespac CAD_DIACESSAO NUMBER(3,0) Dia da cesso de crédito CAD_DIAISENCAO NUMBER(3,0) Dia para isenção de juros de mora no atraso se diferente de zero 74.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CAD_DONOREG NUMBER(5,0) Dono do credito registrado em cartório CAD_DT1AV DATE Data de emissão do primeiro aviso CAD_DT1AVBK DATE Uso interno CAD_DT2AV DATE Data de emissão do segundo aviso CAD_DT2AVBK DATE Uso interno CAD_DTCAUSAJ DATE Data da causa julgada. Se preenchida o sistema interpreta as liminares como causa julgada. CAD_DTCOBELETRONICA DATE Data da opção pela Cobrança Eletrônica CAD_DTCTRBNH DATE Data do contrato no BNH CAD_DTEMEXECBKP DATE Uso interno CAD_DTEMISSAO DATE Data da emissão do ultimo recibo CAD_DTENTREGACHAVES DATE Entrega das chaves CAD_DTEXPIRACAO DATE Uso interno. CAD_DTHAB DATE Data de hab. do crédito no fcvs CAD_DTHABIT DATE Data do Habite-se CAD_DTINIPEND DATE Data de inicio para calculo de controle do sistema CAD_DTINPESCP DATE Data de inicio do PES/CP CAD_DTLIBHIP DATE Data da liberação de hipoteca CAD_DTNASC DATE Data nascimento do mutuário CAD_DTNEGCOBFCVS DATE Data da negativa da cobertura do fcvs CAD_DTREIMP DATE Data da ultima reimplantação CAD_DTRELJUR DATE Uso interno CAD_DTREVISAO DATE Data da ultima revisão do contrato CAD_DTSITCOBJ DATE Data da ultima alteração em SitCobJ CAD_DTSITESP1 DATE Data da ultima alteração na situação especial 1 CAD_DTSITESP2 DATE Data da ultima alteração na situação especial 2 CAD_DTSITESP3 DATE Data da ultima alteração na situação especial 3 CAD_DTSITESP4 DATE Data da ultima alteração na situação especial 4 CAD_DTSITESP5 DATE Data da ultima alteração na situação especial 5 75.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CAD_DTTETOPENDMUT DATE Data de inicio para calculo de pendencia - controle do usuário CAD_DTULTRENACFIN DATE Data da ultima renegociação efetivada com cobrança do Acerto Financeiro CAD_DVULT NUMBER(3,0) Uso interno CAD_EFIADOR CHAR(1) Se verdadeira indica que o mutuário e fiador CAD_EFUNCIONARIO CHAR(1) V - se o mutuário e' um funcionário CAD_EMAIL VARCHAR2(41) Email de contato do mutuário CAD_ENDEMUT VARCHAR2(35) Endereço de correspondência do mutuário CAD_EQUIPE NUMBER(5,0) Uso interno CAD_ESTAEMACAG CHAR(1) Indica que o mutuário fez um acordo agendado CAD_ESTCIVIL NUMBER(5,0) Estado civil do mutuário - ver em doc/codigos.txt CAD_ESTDIVIDA FLOAT Valor do estado da divida CAD_FAX VARCHAR2(9) Número do Fax CAD_FCVSVISTA FLOAT Contribuição ao FCVS a vista CAD_FIC FLOAT Uso interno CAD_FISJUR CHAR(1) J - pessoa jurídica, outros pessoa física CAD_FOLHA VARCHAR2(5) Folha do registro do imóvel CAD_FUNDAHAB FLOAT Valor da contribuição ao Fundahab CAD_GARANTREG NUMBER(5,0) Numero de registro da caução do credito CAD_GRAUHIP VARCHAR2(1) Grau da hipoteca CAD_IDPAIDOCUMENTOS NUMBER(10,0) ID da raiz de documentos do contrato CAD_IM NUMBER(5,0) Código do IM para habilitação ao FCVS. CAD_INDTAC FLOAT Índice da TAC CAD_LCENTREGA NUMBER(5,0) Local de entrega - vet tablcentr CAD_LCOBRVEL NUMBER(10,0) Local de cobrança - ver tabela tablcobr1 CAD_LIBFINANC DATE Data da liberação do financiamento CAD_LIMITAPSTSM CHAR(1) Limita a variação de prestação pelo salário mínimo CAD_LIMITASDSM CHAR(1) Limita a variação do saldo pelo salário mínimo CAD_LIVRO VARCHAR2(5) Livro do registro do imóvel 76.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CAD_MACEMISSAO NUMBER(5,0) MAC da emissão do ultimo recibo CAD_MACINICOBPEND NUMBER(5,0) Mes/Ano a partir do qual será iniciado a Cobrança do Acerto Financeiro CAD_MACPRSTAV NUMBER(5,0) Mês / Ano da prestação em atraso mais antigo no aviso CAD_MACSEG NUMBER(5,0) Uso interno CAD_MACSEGBKP NUMBER(5,0) Uso interno CAD_MAE VARCHAR2(40) Nome da mãe do Mutuário CAD_MAINIREEVO NUMBER(5,0) Uso interno CAD_MATRIBNH VARCHAR2(7) Matrícula do agente no BNH CAD_MATRICULA VARCHAR2(9) Matrícula do registro do imóvel CAD_MODALIDADE VARCHAR2(3) Modalidade - Ver códigos na tabela tabmod CAD_MOTNEGCOBFCVS NUMBER(5,0) Motivo da negativa de cobertura do FCVS CAD_NACION NUMBER(5,0) Nacionalidade do mutuário - ver em doc/codigos.txt CAD_NEGATPROP CHAR(1) Uso interno CAD_NOME VARCHAR2(40) Nome do mutuário CAD_NOMECC VARCHAR2(31) Nome do Correntista para débito em conta corrente CAD_NUMCEF NUMBER(10,0) Uso interno CAD_NUMCH VARCHAR2(41) Numero da cédula hipotecaria CAD_OFICIO VARCHAR2(3) Oficio do registro do imóvel CAD_ORGAO VARCHAR2(9) Orgão expedidor do documento do usuário CAD_ORGAOV VARCHAR2(3) Orgão emissor do RG do mutuário CAD_PAI VARCHAR2(40) Nome do Pai do Mutuário CAD_PERCDESC FLOAT Percentual de desconto do mutuário CAD_PERCDIFERIDO NUMBER(5,0) Percentual do saldo a ser utilizado na contabilidade CAD_PERCEF FLOAT Percentual da CEF na origem dos recursos CAD_PERCLIMSM FLOAT Uso interno CAD_PERCMAXABATER NUMBER(5,0) Percentual máximo de pendência a abater na prestação automaticamente CAD_PERCMULTA FLOAT Percentual de multa para pagamento de prestações em atraso CAD_PERCPARTIMOVEL FLOAT Percentual de participação no 77.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº imóvel CAD_PERCPARTSEGURO FLOAT Percentual de participação do seguro CAD_PGTOPRSTEMEXEC CHAR(1) Uso interno CAD_PIS VARCHAR2(15) Numero do PIS do mutuário CAD_PROCESSO VARCHAR2(7) Número do processo CAD_PROFISSAO NUMBER(10,0) Código da profissão do mutuário CAD_QTDPARCELAS NUMBER(5,0) Uso interno CAD_RAMAL VARCHAR2(5) Ramal em caso de telefone comercial CAD_REAJSDPPST NUMBER(3,0) Reajusta a prestação pelo índice do saldo CAD_REFINANCIAVEL CHAR(1) Uso interno CAD_REGHIP VARCHAR2(3) Registro da cédula hipotecaria no cartório CAD_REGIME NUMBER(5,0) Regime do estado civil do mut. - ver em doc/codigos.txt CAD_REGISTRO VARCHAR2(41) Registro no cartório CAD_RENDAEVIDENCIADA FLOAT Renda evidenciada CAD_RENDAFAM FLOAT Renda familiar CAD_RETIRA3P CHAR(1) Retira 3% de produtividade do contrato CAD_RG VARCHAR2(11) Número da carteira de identidade do mutuário CAD_RUBRICA NUMBER(10,0) Uso Interno CAD_SALDOPAR FLOAT Sem uso CAD_SEGURADORA NUMBER(5,0) Código da seguradora - ver tabela segura CAD_SEGUROSEMREDUCAODELIMINA CHAR(1) Calcula o seguro com redução da liminar de Mato Grosso CAD_SEGVISTA FLOAT Valor do seguro a vista CAD_SEQNOSSONUM NUMBER(5,0) Sequencial do nosso número para emissão de recibos CAD_SEQNOSSONUMREMOTO NUMBER(5,0) Sequencial do nosso número para emissão de recibos no remoto CAD_SERIECH VARCHAR2(3) Série da cédula hipotecaria CAD_SITACORDO NUMBER(3,0) Uso interno CAD_SITCOBJ NUMBER(3,0) Código da situação de cobrança e jurídica - Ver tabela tabsitcj CAD_SITESP1 NUMBER(3,0) Código de situação especial 1 ver tabela tabsit 78.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CAD_SITESP2 NUMBER(3,0) Código de situação especial 2 ver tabela tabsit CAD_SITESP3 NUMBER(3,0) Código de situação especial 3 ver tabela tabsit CAD_SITESP4 NUMBER(3,0) Código de situação especial 4 ver tabela tabsit CAD_SITESP5 NUMBER(3,0) Código de situação especial 5 ver tabela tabsit CAD_SUBCATEG NUMBER(5,0) Código da sub categoria CAD_SUREGCEF NUMBER(5,0) Uso interno CAD_TEMPOUPANCA CHAR(1) Uso interno CAD_TEVCES VARCHAR2(3) Tipo do evento na cessão CAD_TIE FLOAT Valor da Taxa de inscrição e expediente CAD_TIPOCH VARCHAR2(3) Tipo da série hipotecária CAD_TIPOCTR NUMBER(3,0) Tipo do contrato - ver tabtpctr CAD_TIPODESC NUMBER(3,0) Tipo de descnto - ver códigos de desc. com doc/codigos.txt CAD_TIPOTAC NUMBER(3,0) Tipo da TAC - ver em doc/codigos.txt CAD_TXTRANSF FLOAT Taxa de transferência CAD_UFCTG VARCHAR2(3) UF da categoria do mutuário CAD_UFMUT VARCHAR2(3) UF do endereço de correspondência do mutuário CAD_ULTFINANC NUMBER(3,0) Uso interno CAD_ULTMUT NUMBER(3,0) Uso interno CAD_UNIDADEPAG NUMBER(10,0) Uso interno CAD_USR VARCHAR2(7) Variável para uso do usuário CAD_USRL1 NUMBER(10,0) Não usado CAD_USRL2 NUMBER(10,0) Não usado CAD_USRL3 NUMBER(10,0) Não usado CAD_USRR1 FLOAT Uso do usuário CAD_USRR2 FLOAT Uso do usuário CAD_USRR3 FLOAT Uso do usuário CAD_USRREIMP VARCHAR2(15) Usuário da última reimplantação CAD_USRREVISAO VARCHAR2(15) Usuário que efetuou a última revisão do contrato CAD_VAF1CES FLOAT Valor do VAF1 pelo qual o contrato foi cedido CAD_VAF2CES FLOAT Valor do VAF2 pelo qual o contrato foi cedido CAD_VALBASESEG FLOAT Valor base para cálculo do 79.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº seguro CAD_VALCOMVEN FLOAT Valor de compra e venda CAD_VALFINANC2 FLOAT Uso interno CAD2_ANOULTEMISSAOIPTU NUMBER(3,0) Ano da última emissão de IPTU (ano-1900) CAD2_BKPCODREINCANEXO16 NUMBER(5,0) Backup do código para reinclusão no anexo16 CAD2_CIDMUT VARCHAR2(27) Cidade do endereço de correspondência CAD2_CODAPOLICE VARCHAR2(15) Cod da apólice CAD2_CODPADRAO VARCHAR2(11) PadrãoCtr CAD2_CODREINCANEXO16 NUMBER(5,0) Código para reinclusão no anexo16 CAD2_CODRISCO NUMBER(3,0) Código de Risco CAD2_DATANOVACAO DATE Data da novação da dívida CAD2_DDD VARCHAR2(5) DDD do telefone de contato do mutuário CAD2_DDDCOM VARCHAR2(5) DDD do telefone comercial CAD2_DTALTSEQSIAPE DATE Dt. alteração do sequencial SIAPE CAD2_DTCASAMENTO DATE Data do casamento CAD2_DTEMISSAOLOTE DATE Uso interno CAD2_DTEXPSITCOBJ DATE Data de expiração da Sit. Cob. Jur. CAD2_DTEXPSITESP1 DATE Data de expiração da Sit. Especial 1 CAD2_DTEXPSITESP2 DATE Data de expiração da Sit. Especial 2 CAD2_DTEXPSITESP3 DATE Data de expiração da Sit. Especial 3 CAD2_DTEXPSITESP4 DATE Data de expiração da Sit. Especial 4 CAD2_DTEXPSITESP5 DATE Data de expiração da Sit. Especial 5 CAD2_DTINICOBRANCASEGURO DATE Data de Início de cobrança dos Prêmios de Seguro CAD2_DTLEIDIV DATE Data da lei de divorcio no caso de estado civil divorciado CAD2_DTNEGCOBFCVS2 DATE Data da negativa de cobertura do FCVS, se existirem dois motivos de negativa CAD2_DTREGISTROHIP DATE Data do registro da hipoteca CAD2_FEZRECOLHIMENTOFCVS CHAR(1) Não utilizado CAD2_FONE VARCHAR2(9) Fez recolhimento ao FCVS na contratação do financiamento 80.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CAD2_FONECOM VARCHAR2(9) Telefone de contato do mutuário CAD2_GPRCEF NUMBER(3,0) Telefone comercial do mutuário CAD2_INSCRICAO VARCHAR2(9) Uso interno CAD2_MOTNEGCOBFCVS2 NUMBER(5,0) Nº. de Inscrição do Pretendente CAD2_NAOTEMDIREITOPXN CHAR(1) Motivo de negativa de cobertura do FCVS, se existirem dois motivos de negativa CAD2_NUMCPROF VARCHAR2(7) Verdadeiro se o contrato não tem direito a quitação PXN CAD2_NUMSORTEIO VARCHAR2(7) Número da carteira Profissional CAD2_PATRIMONIO FLOAT Número do sorteio CAD2_PERCMAXACRESC NUMBER(10,0) Patrimônio CAD2_SEQSIAPE NUMBER(3,0) Percentagem máxima a acrescer de pendência na prestação CAD2_SERCPROF VARCHAR2(5) Sequencial de emissão SIAPE CAD2_SEXO NUMBER(3,0) Série da Carteira Profissional CAD2_TEMDESCONTOSEGURODFI CHAR(1) Sexo do mutuário CAD2_TEMDESCONTOSEGUROMIP CHAR(1) Verdadeiro se o contrato tem desconto do seguro DFI CAD2_TEMPENDENCIASDEFCVS CHAR(1) Verdadeiro se o contrato tem desconto do seguro MIP CAD2_TEMSERIE CHAR(1) Tem pendência de valores pagos ao FCVS CAD2_TERCEIRIZADO CHAR(1) Verdadeiro se o contrato possui séries de parcelas CAD2_TPSERVIDOR NUMBER(3,0) Se a cobrança do contrato está terceirizada CAD2_TPSITBEN NUMBER(3,0) Uso interno CAD3_ATADIRETORIA VARCHAR2(15) Ata da Diretoria CAD3_CIDNASC VARCHAR2(17) Cidade de nascimento do mutuário CAD3_COBSECURITARIAAGENTE CHAR(1) Cidade de nascimento do mutuário CAD3_DTASSINPROPSEGURO DATE Data de assinatura da proposta de seguro CAD3_DTHABITEFETIVA DATE Data do habite-se definitivo CAD3_DTJURAGEN DATE Data de agendamento para o Jurídico CAD3_ESFERA NUMBER(10,0) Código da esfera do processo CAD3_FCVSINCORPVALFINANC CHAR(1) CVS incorporado ao valor de financiamento CAD3_GRUPOAPOLICE NUMBER(10,0) Libera juros de mora no cálculo 81.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº do atraso da quitação CAD3_ISENTADEMORAATRNAQUIT CHAR(1) Libera juros de mora no cálculo do atraso da quitação CAD3_JUROSSIMPLES CHAR(1) Juros simples CAD3_MACEXCSEG NUMBER(5,0) MAC Exclusão na seguradora CAD3_MULTACONTRATUALPRORATA CHAR(1) Percentual de desconto do acerto financeiro na quitação CAD3_PERCDESCDIFPRESTNAQUIT FLOAT Percentual de desconto do acerto financeiro na quitação CAD3_PROCESSO VARCHAR2(15) Número do processo CAD3_SEGURADORADFI NUMBER(5,0) Código da seguradora para DFI - ver tabela segura CAD3_TABELIONATO NUMBER(5,0) Tabelionato CAD3_TEM_ENDER_COBR_EXTERIOR CHAR(1) Tem endereço de cobrança no exterior CAD3_UFNASC VARCHAR2(3) Estado de nascim. do mutuário CAD3_VARA NUMBER(10,0) Código da vara CADSEC_CODCRI VARCHAR2(12) Cód. do CRI que o Contrato pertence CADSEC_CODREAJSWAPFINANC NUMBER(3,0) Índice de reajuste swap para o financiamento CADSEC_CTRANTSEC VARCHAR2(7) TpCtr - código do contrato anterior à securitização CADSEC_CTRCCI VARCHAR2(15) Número contrato CCI CADSEC_CUSTODIANTE NUMBER(5,0) Instituição custodiante CADSEC_DTAQUISICAO DATE Data aquisição CADSEC_DTASSINCTRORIGINAL DATE Data de assinatura do contrato original CADSEC_DTAVERBCCI DATE Data averbação CCI CADSEC_DTCUSTODIA DATE Data custódia CADSEC_DTEMISSAOCCI DATE Data emissão CCI CADSEC_DTLIBERACAOGAR DATE Data liberação garantia CADSEC_NUMARCOBJ FLOAT Número do AR gerado para a última situação de cobrança. CADSEC_NUMAVERBCCI VARCHAR2(7) Número da averbação CCI CADSEC_OPERACAO VARCHAR2(7) Operação CADSEC_ORIGINADOR NUMBER(10,0) Originador do Crédito CADSEC_PERCCOLATERAL FLOAT Percentual Adquirido CADSEC_PERCDESAGIO FLOAT Percentual do Deságio CADSEC_PRZINIORIGINAL NUMBER(5,0) Prazo inicial original CADSEC_REGGARANTIA VARCHAR2(3) Registro Garantia (Transformar o campo registro hipoteca) CADSEC_SALDODEVADQUIRIDO FLOAT Saldo devedor adquirido 82.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CADSEC_SERIECCI VARCHAR2(11) Série CCI CADSEC_TIPOPOSTAGEM NUMBER(3,0) Tipo de postagem 0- Em branco 1-SEED 2-AR CADSEC_TIPOTXGESTAO NUMBER(5,0) Tipo da Taxa de Gestão (0-Sem Tx, 1-% Sd.Dev., 2-Val.Fixo, 3Val.Reaj.Ind.Prst. CADSEC_TPCALCDESAGIO NUMBER(3,0) Tipo de cálculo de deságio,sendo (0)Não calcula (1)diferença de valor atual (2)Percentual definido CADSEC_TPGARANTIA NUMBER(3,0) Tipo de Garantia; CADSEC_TXGESTAO FLOAT Taxa de gestão CADSEC_TXJRSDESCFINANC FLOAT Taxa de Juros de desconto para o financiamento CADSEC_VALFINANCORIGINAL FLOAT Valor Financiamento Original CHAVEIMV_CODIMV VARCHAR2(10) Código do imóvel deste financiamento - ver cadimv CHAVEIMV_EMPREEND NUMBER(10,0) TpChaveImv DUMB1 NUMBER(3,0) Não utilizado FINANC_CARENCIA NUMBER(3,0) Carência 30 ou 60 FINANC_CATEG NUMBER(5,0) Categoria profissional inicial do mutuário FINANC_CAUCCRED NUMBER(3,0) Código da caução de crédito FINANC_CCOOP NUMBER(3,0) Obsoleto - Não deve ser utilizado - utilize OrigRec para marcar créditos de cooperativas FINANC_CES FLOAT Valor do CES FINANC_CODREAJ NUMBER(3,0) Código de Reajuste ver em doc/codigos.txt FINANC_CONTA NUMBER(3,0) Conta contábil - ver classificação na tabela ctacnf FINANC_DIALIQ NUMBER(3,0) Não utilizado FINANC_DONOCRED NUMBER(3,0) Dono do crédito ver tabela donocred FINANC_DTASSIN DATE Data de assinatura do contrato de financiamento FINANC_DTINFIN DATE Data do início de financiamento FINANC_EXAMINC NUMBER(3,0) Não utilizado FINANC_EXOPC NUMBER(3,0) Não utilizado FINANC_FAIXA NUMBER(3,0) Faixa de financiamento - ver doc/codigos.txt FINANC_FCVSCOBRE CHAR(1) Verdadeiro se tem cobertura do FCVS FINANC_FIF FLOAT Numero da FIF 83.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº FINANC_FILIAL NUMBER(3,0) Filial - ver tabela tabfil FINANC_INDJUROS FLOAT (Atenção! Essa var. não deve ser utilizada) FINANC_INDSEGCRE FLOAT Índice para cálculo do seguro de crédito. FINANC_INDSEGFIN FLOAT Índice para cálculo do seguro MIP FINANC_INDSEGIMV FLOAT Índice para cálculo do seguro DFI FINANC_INDTAB FLOAT Índice da tabela price para cálculo do primeiro amaisj FINANC_LCOBR NUMBER(3,0) Local de cobrança antigo - Não utilizar FINANC_MACCAUC NUMBER(5,0) Mês ano em que o credito foi caucionado FINANC_MACDONO NUMBER(5,0) Mês ano de cessão ou aquisição do crédito pelo agente financeiro FINANC_MDIS NUMBER(3,0) Mês de dissídio FINANC_MDISTMP NUMBER(3,0) Uso interno FINANC_MREAJ NUMBER(3,0) Mês de reajuste FINANC_NAOTEMDESC CHAR(1) Verdadeiro se não tem direito a desconto na liquidação ou transferência FINANC_NPC NUMBER(5,0) Número da prestação inicial (para implantação de créditos no meio do financiamento) FINANC_NPCTG NUMBER(3,0) Não utilizado FINANC_PA NUMBER(3,0) Plano auxiliar - ver doc/codigos.txt FINANC_PERFIN NUMBER(3,0) Período de reajuste da prestação FINANC_PERSALDEV NUMBER(3,0) Período de reajuste de saldo devedor 1, 2, 3, 6 ou 12. FINANC_PLANO NUMBER(3,0) Plano do financiamento do mutuário - ver doc/codigos.txt FINANC_PRAZO NUMBER(5,0) Prazo do financiamento FINANC_PRCREAJPST FLOAT Percentagem inicial da taxa de reajuste (incide sobre txpst do mês) FINANC_PRCREAJSEG FLOAT Percentagem inicial de reajuste de seguro FINANC_PRCREAJTAX FLOAT Percentagem inicial de reajuste da taxa de administração FINANC_STATUS NUMBER(3,0) Status do contrato - ver códigos em doc/codigos.txt 84.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº FINANC_TMORA NUMBER(3,0) Tipo de mora - ver em doc/codigos.txt FINANC_TTX NUMBER(3,0) Tipo de taxa - ver tipo em doc/codigos.txt FINANC_TXADM FLOAT Valor inicial da taxa de administração FINANC_TXFCVS FLOAT Valor inicial do FCVS FINANC_TXFULL FLOAT Não usado FINANC_TXJUROS FLOAT Taxa de juros do financiamento (% aa nominal) FINANC_TXPST FLOAT Não usado FINANC_TXSD FLOAT Não usado FINANC_VALAVAL FLOAT Valor de avaliação do imóvel FINANC_VALFINANC FLOAT Valor de financiamento FINANC_VALORAI FLOAT Não usado FINANC2_CODPREF NUMBER(5,0) Código do prefixo FINANC2_DAMP NUMBER(10,0) Numero do DAMP de FGTS FINANC2_DTFIMCONST DATE Data do fim de contrução FINANC2_DTIMPLANT DATE Data de implantação FINANC2_EVOLUIDO NUMBER(3,0) Uso interno FINANC2_JURCP FLOAT Incremento dos juros progressivos FINANC2_JURFIN FLOAT Juro final (no caso de juros progressivos) FINANC2_MACINJURP NUMBER(5,0) Mês / Ano de início da progressão de juros FINANC2_NCOTASFGTS NUMBER(3,0) Número de cotas de FGTS (para implantação no meeiro do financiamento) FINANC2_NHIPOT NUMBER(3,0) Número da hipoteca FINANC2_ORIGCRED NUMBER(3,0) Origem de crédito FINANC2_PEND NUMBER(3,0) Uso interno FINANC2_PERJURCP NUMBER(3,0) Período de progressão de juros FINANC2_PRAZODESC NUMBER(3,0) Prazo do desconto FINANC2_PREJULIQ FLOAT Prejuíso do agente financeiro na liquidação FINANC2_RECPROLIQ FLOAT Receita pro-rata na liquidação FINANC2_SALDORD61 FLOAT Saldo da resolução RD61 FINANC2_SDRATA NUMBER(3,0) Saldo prorata FINANC2_VALORLA FLOAT Valor que deveria ser pago na liquidação FINANC3_ACERTOFINSOBREAMAISJ CHAR(1) Calcula o acerto financeiro somente sobre o amaisj 85.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº FINANC3_AMORTIZASALDOCOMNPC0 CHAR(1) Uso interno FINANC3_AMSALDOANTCORR CHAR(1) Verdadeiro se amortiza o saldo antes da correção FINANC3_BLOQUEIAVARSPEND CHAR(1) Bloqueia variáveis que afetam a cobrança de pendências FINANC3_CODMOTIVODAOPERACAO NUMBER(5,0) FINANC3_CODREAJSEG NUMBER(5,0) Código de Reajuste do Seguro (0-Sem reaj. ou código da tabela genérica) FINANC3_CODTABELAGENERICA NUMBER(5,0) Código da tabela genérica para codreaj 28 (se estiver zerado será usado o PA) FINANC3_CODTABGPRECHAVES NUMBER(5,0) Código da tabela genérica préchaves FINANC3_DEPURADO CHAR(1) Se o contrato está depurado e liberado para cálculo de quitação FINANC3_DIASCARENCIAAMONET NUMBER(5,0) Dias de carência para a isenção de correção monetária FINANC3_DIASCARENCIAJMORA NUMBER(5,0) Dias de carência para a isenção dos juros de mora FINANC3_DIASCARENCIAMULTA NUMBER(5,0) Dias de carência para a isenção da multa FINANC3_DIAVENC1APREST NUMBER(3,0) Dia do vencimento para a primeira prestação - Sol 10692 FINANC3_DIAVENCSEGURO NUMBER(3,0) Dia de vencimento do seguro para contratos de série FINANC3_DTCREDPREJUIZO DATE Data Crédito Prejuízo FINANC3_DTREFPRIMEIROREAJ DATE Data de ref. do primeiro reajuste FINANC3_DTRENEGSALDO DATE Uso interno FINANC3_ESTANABASEFIN CHAR(1) Var. que indica se o ctr. está na base de finalizados FINANC3_GESTOR NUMBER(10,0) Gestor do Crédito FINANC3_JURPRORATA CHAR(1) Evolui com jrs prorata o saldo devedor FINANC3_LCOBRCONTROVERSO NUMBER(10,0) Local de cobrança do controverso FINANC3_LCOBRSEG NUMBER(10,0) Local de Cobrança do valor do seguro FINANC3_MACRECORR NUMBER(5,0) Uso interno FINANC3_NOVOCONTRATO VARCHAR2(7) Uso interno FINANC3_PERCREDAMAISJ FLOAT Uso interno FINANC3_PERIODICIDADE NUMBER(3,0) Periodicidade de reajuste FINANC3_PRAZOESTENDIDO NUMBER(3,0) Uso interno 86.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº FINANC3_PRAZOPARARENEG NUMBER(5,0) Prazo cadastrado pelo gestor para renegociação na quitação FINANC3_PRIMEIROAMAISJ FLOAT Valor do primeiro AmaisJ FINANC3_PRZCONCESSAO NUMBER(5,0) Prazo de concessão FINANC3_RARDSEG FLOAT Uso interno FINANC3_REAJSEGPSALDO NUMBER(3,0) Uso interno FINANC3_RECORRSEG FLOAT Uso interno FINANC3_RENEGPELOAMAISJ CHAR(1) Faz renegociação pelo amaisj na quitação FINANC3_SEGRECALCSALDO CHAR(1) Verdadeiro se o seguro é recalculado pelo saldo devedor FINANC3_SEGUROPADRAOSFH CHAR(1) Verdadeiro se o cálculo do seguro é pelo padrão do SFH FINANC3_SEPARAAMORTNEG CHAR(1) Se verdadeira, não soma as amortizações negativas ao saldo FINANC3_TEMREDSEG CHAR(1) Uso interno FINANC3_TIPOCONTADEBITO NUMBER(5,0) Tipo da conta de débito FINANC3_TXJUROSCEF FLOAT Taxa de juros CEF utilizada para o cálculo do valor da seguradora FINANC3_TXJUROSPARARENEG FLOAT Taxa de Juros cadastrada pelo Gestor para renegociação na quitação FINANC3_TXREMUNERACAOGESTOR FLOAT Uso interno FINANC3_VALAVALRENEG FLOAT Taxa de Gestor FINANC3_VALENCREDUZIDO FLOAT Valor de avaliação para renegociação MAINICREPAC DATE Valor do encargo reduzido (saldo paralelo) PERREPAC NUMBER(3,0) MA base para cálculo de repactuação PLANOENTRADA NUMBER(5,0) Período de repactuação PRAZOFINANC NUMBER(5,0) Plano do crédito tipo entrada (para tpctr=12) SALDOREPACMESANT CHAR(1) Calcular repactuação com saldo do mês anterior, se verdadeiro STATUSANT NUMBER(3,0) Status anterior USOINTERNO1 NUMBER(3,0) Campo não utilizado. Para o dia do vencimento use dtinfin.dia Tabela: CadRenda Descrição: Cadastro de Rendas Adquirentes CTR VARCHAR2(7) remuneração Código do contrato no cadmut deste do 87.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº componente de renda NMUT NUMBER(5,0) Número do componente de renda NOME VARCHAR2(40) Nome do componente de renda DTNASC DATE Data de nascimento do componente de renda CPF VARCHAR2(15) CPF do componente de renda VARCHAR2(5) Ramal do telefone comercial do componente de renda VARCHAR2(35) Endereço de correspondência do componente de renda VARCHAR2(21) Bairro de correspondência do componente de renda VARCHAR2(21) Cidade de correspondência do componente de renda VARCHAR2(3) UF de correspondência do componente de renda RAMAL ENDEMUT BAIRROMUT CIDMUT UFMUT CEPMUT VARCHAR2(5) CEP do endereço de correspondência do componente de renda COMPMUT VARCHAR2(15) Complemento do endereço de correspondência do componente de renda RG VARCHAR2(11) Número de carteira de identidade do componente de renda DTCAS DATE Uso interno DATARG DATE Data de emissão do RG COMPRENDA NUMBER(5,0) Uso interno RENDAFAM FLOAT Renda do componente de renda CATEG NUMBER(5,0) Categoria renda CODMUNMUT NUMBER(5,0) Código do município do endereço de correspondência do comp. de renda NACION NUMBER(5,0) Nacionalidade do componente de renda ESTCIVIL NUMBER(5,0) Estado civil do componente de renda REGIME NUMBER(5,0) Regime do estado cívil do componente de renda CODMUNCTG NUMBER(5,0) Código do município da categoria do componente de renda CONJUGE NUMBER(5,0) Número do componente de renda que é cônjuge deste componente de renda PIS VARCHAR2(15) PIS do componente de renda FISJUR CHAR(1) F - pessoa física, outro - pessoa jurídica PARENTESCO NUMBER(3,0) *Código do parentesco com o mutuário principal CEP2MUT VARCHAR2(3) Complemento do CEP do endereço de correspondência do componente de renda UFCTG VARCHAR2(3) UF da categoria do componente de renda profissional do componente de 88.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ORGAO VARCHAR2(9) Orgão expedidor da carteira de identidade do componente de renda DDD VARCHAR2(5) DDD do telefone de contato do componente de renda FONE VARCHAR2(9) Telefone de contato do componente de renda DDDCOM VARCHAR2(5) DDD do telefone comercial do componente de renda FONECOM VARCHAR2(9) Telefone comercial do componente de renda SEXO NUMBER(3,0) Sexo do componente de renda MDIS NUMBER(3,0) Mês de dissídio do componente de renda DTLEIDIV DATE Data da lei do divórcio caso o estado civil seja “divorciado” NUMCPROF VARCHAR2(7) Número da Carteira Profissional SERCPROF VARCHAR2(5) Série da Carteira Profissional EGAVETEIRO CHAR(1) Indica se o componente de renda é gaveteiro DDDCEL VARCHAR2(5) DDD do celular do mutuário CELULAR VARCHAR2(9) Nº do telefone celular do mutuário EMAIL VARCHAR2(41) Email de contato do componente de renda PAI VARCHAR2(40) Nome do pai do componente de renda MAE VARCHAR2(40) Nome da mãe do componente de renda EFIADOR CHAR(1) Se verdadeira indica que o componente de renda é fiador CREDSCOSERASA FLOAT Pontuação do mutuário no Serasa PERCPARTIMOVEL FLOAT Percentual de participação no imóvel PERCPARTSEGURO FLOAT Percentual de participação do seguro PROFISSAO NUMBER(10,0) Código da profissão do componente de renda DDDFAX VARCHAR2(3) DDD do Fax do mutuário FAX VARCHAR2(9) Número do Fax do mutuário DTSINISTRO DATE Data do sinistro RENDAEVIDENCIADA FLOAT Renda evidenciada CODEMPRESA NUMBER(10,0) Código da empresa Tabela: HISTDAT Descrição:Detalhes dos históricos CTR VARCHAR2(7) TpCtr - Código do contrato CODHISTLOG NUMBER(5,0) Código sequencial identificador do log CODHISTDAT NUMBER(5,0) Código sequencial identificador dos dados CAMPO NUMBER(5,0) Código do campo armazenado em ValorCampo MAC NUMBER(5,0) Mês Ano da prestação de efeito do HistDat MARCADAT CHAR(1) Diz se Dat está ativo VALORCAMPO FLOAT Valor do Campo CODSERIE NUMBER(10,0) Código da série (se igual a zero, é financ. dinâmico) 89.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Tabela:HISTLOG Descrição:Cadastro de históricos de alterações CTR VARCHAR2(7) TpCtr - Código do contrato CODHISTLOG NUMBER(5,0) Código sequencial identificador do log DATALOG DATE Data de efetivação do log DTPROC DATE Data de registro do log HORA DATE Hora de registro do log CODLOG NUMBER(5,0) Código arbitrário no padrão antigo CODUSUARIO VARCHAR2(15) Código do usuário MARCALOG CHAR(1) Diz se log está ativo COMENT VARCHAR2(31) Comentário CODSERIE NUMBER(10,0) Código da série (se igual a zero, é financ. dinâmico) Tabela: MutPGN Descrição:Cadastro de pagamentos CTR VARCHAR2(7) Código do contrato - relaciona com cad.ctr do cadmut ANO NUMBER(5,0) Ano de vencimento da prestação menos 1900. Ex. Se o ano de vencimento é 2001 este campo conterá 101 DTPG01 DATE Data de pagamento da prestação de janeiro se a data não for válida, a prestação está em aberto DTPG02 DATE Data de pagamento da prestação de fevereiro DTPG03 DATE Data de pagamento da prestação de março DTPG04 DATE Data de pagamento da prestação de abril DTPG05 DATE Data de pagamento da prestação de maio DTPG06 DATE Data de pagamento da prestação de junho DTPG07 DATE Data de pagamento da prestação de julho DTPG08 DATE Data de pagamento da prestação de agôsto DTPG09 DATE Data de pagamento da prestação de setembro DTPG10 DATE Data de pagamento da prestação de outubro DTPG11 DATE Data de pagamento da prestação de novembro DTPG12 DATE Data de pagamento da prestação de dezembro VRPG01 FLOAT Valor pago da prestação de janeiro VRPG02 FLOAT Valor pago da prestação de fevereiro VRPG03 FLOAT Valor pago da prestação de março VRPG04 FLOAT Valor pago da prestação de abril VRPG05 FLOAT Valor pago da prestação de maio VRPG06 FLOAT Valor pago da prestação de junho VRPG07 FLOAT Valor pago da prestação de julho VRPG08 FLOAT Valor pago da prestação de agôsto VRPG09 FLOAT Valor pago da prestação de setembro 90.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº VRPG10 FLOAT Valor pago da prestação de outubro VRPG11 FLOAT Valor pago da prestação de novembro VRPG12 FLOAT Valor pago da prestação de dezembro F01 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de janeiro ver doc/codigos.txt F02 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de fevereiro F03 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de março F04 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de abril F05 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de maio F06 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de junho F07 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de julho F08 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de agôsto F09 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de setembro F10 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de outubro F11 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de novembro F12 NUMBER(3,0) Tipo do pagamento da prestação de dezembro MAPROC01 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de janeiro MAPROC02 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de fevereiro MAPROC03 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de março MAPROC04 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de abril MAPROC05 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de maio MAPROC06 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de junho MAPROC07 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de julho MAPROC08 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de agôsto MAPROC09 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de setembro MAPROC10 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de outubro MAPROC11 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de novembro MAPROC12 NUMBER(5,0) Mês / ano de processamento da prestação de dezembro Tabela:ValPGTO Descrição:Valores de pagamento (Acordo, Diferenças, Taxas, Pgto Seguradora, Séries) TIPOCTR NUMBER(5,0) Tipo do NRPS CODCTR VARCHAR2(17) Número do contrato TIPOPARC NUMBER(5,0) Tipo da parcela (1-Acordo,3-Diferenças, 4-Taxas, 5-Pgto Seguradora, 6-Séries) CODPARC NUMBER(10,0) Código da parcela NUMPARC NUMBER(5,0) Número da parcela VALTOT FLOAT Valor total pago VALORJMCM FLOAT Valor da correção e juros DTPG DATE Data do pagamento DTPROC DATE Data do processamento 91.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº TIPOPG NUMBER(3,0) Tipo de pagamento SEGURADORA NUMBER(5,0) Seguradora que efetuou o pagamento do sinistro APROPRIADIF CHAR(1) Se verdadeira apropria a diferença de pagamento da seguradora TEMPGPARCIAL CHAR(1) Se verdadeira significa que há pgtos parciais p/esta parcela de série DATAEV DATE Data do evento (sinistro) ao qual se refere o pgto da seguradora RESIDUOCOBRADO FLOAT Valor do resíduo cobrado DESCONTO FLOAT Valor do desconto DESCCONCEDIDO FLOAT Desconto concedido Tabela:Pendencia Descrição:Pendências manuais SEQ NUMBER(10,0) Sequencial de inclusões de pendência do contrato CTR VARCHAR2(7) Número do contrato formato PROGNUM DIAVENC NUMBER(3,0) Dia do vencimento da prestação MACGERADOR NUMBER(5,0) Mês/Ano da prestação que originou a pendência MACGERADORF NUMBER(5,0) Mês/Ano da prestação que originou a pendência DTCRIACAO DATE Data de criação da pendência TIPOPEND NUMBER(5,0) Tipo da pendência (chave da tabela tipopend) MACCOBRADO NUMBER(5,0) Mês/Ano que deve ser emitida a cobrança VALORPEND FLOAT Valor da pendência em DataCorr VALOREMIS FLOAT Valor apurado na emissão UID_ VARCHAR2(8) Usuário que gerou a pendência DTALT DATE Data da última alteração STATUS NUMBER(5,0) Status da pendência (0-Não Autorizada, 1-Autorizada, 2Emitida, etc) TIPOREAJ NUMBER(5,0) Tipo do reajuste a ser aplicado TXJUROS FLOAT Taxa de juros DATAPG DATE Data Pagamento/cancelamento da pendência DATAPROCPG DATE Data do processamento DATACORR DATE Data de referencia para correção DONOPEND NUMBER(3,0) Dono do crédito em MacGerador CAUCPEND NUMBER(3,0) Código da caução do crédito da pendência manual MACAUTORIZADO NUMBER(5,0) Mês/Ano a partir do qual será autorizada a cobrança SEQPARC NUMBER(10,0) Sequencial da pendência parcelada transformada em pendência manual CODHIST NUMBER(10,0) Código do histórico da pendência (chave da tabela histpend) CODSERIE NUMBER(10,0) Código da série para a qual a pendência foi emitida (CodSerie zero = prestação) 92.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Tabelas Complementares Tabela:TabBanco Descrição: Tabela de bancos CODBANCO NUMBER(5,0) Código do banco NOME VARCHAR2(51) Nome do banco NOMEABR VARCHAR2(15) Nome abreviado do banco Tabela: TabAgenc Descrição: Tabela de Agencias Bancarias CODIGO NUMBER(10,0) Código da agência CODBANCO NUMBER(5,0) Código do banco AGENCIA VARCHAR2(21) Nome da agência ENDER VARCHAR2(31) Endereço da agência MUNIC NUMBER(5,0) Município da agência UF VARCHAR2(3) UF da agência Tabela:Tipopend Descrição: Tabela de Tipo da Pendencia Manual. CODPEND NUMBER(5,0) Código que identifica o tipo da pendência DESCRPEND VARCHAR2(51) Descrição do tipo da pendência TAXA FLOAT Valor da taxa a ser cobrada p/ esse tipo de pend. (cobrar do mutuário uma xerox, por exemplo - não é obrigatório) MOEDA NUMBER(3,0) Moeda da var. Taxa (0-UPF, 1-Valor em Moeda Corrente) DEBCRED CHAR(1) Indica se o valor Taxa deverá ser cobrado ou devolvido Uso Interno Tabela:TabEmp1 Descrição: Tabela de Empreendimentos EMPREEND NUMBER(10,0) Código do empreendimento NOME VARCHAR2(21) Nome do empreendimento AREA NUMBER(10,0) Código da área do empreendimento TIPO VARCHAR2(3) Tipo do empreendimento BLOCOS NUMBER(3,0) Número de blocos do empreendimento ANDARES NUMBER(3,0) Número de andares do empreendimento IMOVEIS NUMBER(5,0) Número de unidades do empreendimento ENDERECO VARCHAR2(35) Endereço do empreendimento BAIRRO VARCHAR2(21) Bairro do empreendimento CIDADE VARCHAR2(21) Cidade do empreendimento UF VARCHAR2(2) UF do empreendimento CEP VARCHAR2(8) CEP do empreendimento UNIDSIN NUMBER(5,0) Número de unidades com sinistro no empreendimento 93.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº UNIDLAN NUMBER(5,0) Número de unidades com LAN no empreendimento UNIDTPZ NUMBER(5,0) Número de unidades com TPZ no empreendimento UNIDVAGAS NUMBER(5,0) Número de unidades vagas no empreendimento UNIDCOMUN NUMBER(5,0) Número de unidades para fins comunitários no empreendimento DATAVAL DATE Data das informações acima AGENCIA NUMBER(5,0) Incluído para Cohapar LCOBR NUMBER(5,0) Local de cobrança IPTU CHAR(1) Uso interno TIPOGARANTIA CHAR(1) Tipo de garantia SECH NUMBER(10,0) Identifica a sit. do empreend. no setor de ctrs CODMUN NUMBER(5,0) Cod. do município (SCAT - SOL. 5.045) PRIMLINHA CHAR(1) V - é empr. com imóveis de 1a. Linha PODEPARCATRQUIT CHAR(1) V - pode parcelar atraso na quitação DESCRPLANTA VARCHAR2(39) Descrição na planta CODCAIXA VARCHAR2(3) Uso interno MOEDA NUMBER(3,0) 0 - UPF, 1 - Valor em Moeda Corrente CARTEIRA NUMBER(3,0) Referencia ao campo Código da tabela Carteira MACMOEDA NUMBER(5,0) Mês/Ano do valor cadastrado no campo Vistoria, quando este for 1 VISTORIA FLOAT Valor da vistoria (CodTipo = 251) VENDIDOS NUMBER(5,0) Número de unidades vendidas DTPARTURB DATE Data do Partido Urbanistico DTCHAVES DATE Data de entrega das chaves DTPLANO DATE Data de implantação do plano de vendas DTVENCPREST1 DATE Data de vencimento da primeira prestação VALPREST1 FLOAT Valor da primeira prestação MATRINDIVLOTES CHAR(1) Se os lotes do empreendimento possuem matrículas individuais CTRREGISTRADO CHAR(1) Se o contrato foi registrado em cartório OBSERVACAO VARCHAR2(30) Observação do usuário sobre o empreendimento AVERBCONSTR CHAR(1) Se a construção foi averbada ANOIPTUAUTORIZADO NUMBER(3,0) Último ano para o qual houve cadastramento de valores de IPTU DONOCRED NUMBER(3,0) Dono do crédito CODLFINANC NUMBER(10,0) Código da tabela LFinanc CODPROGR NUMBER(10,0) Código da tabela ProgHab 94.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CODMODALID NUMBER(10,0) Código da tabela ModProg CODORIGRECUR NUMBER(10,0) Código da tabela OrigRecurso CODSISTCONST NUMBER(10,0) Código da tabela SistConst RECNACONTRATACAO CHAR(1) Recolhimento na contratação VALAVALCTRSQUIT FLOAT Valor de avaliação dos contratos(utilizado no parcelamento de quitação) PERCDESCLIQ FLOAT Percentual de desconto para contratos fora do SFH DTHABIT DATE Data do Habite-se LOGOTIPO VARCHAR2(31) Nome do logo usado pelo empr. TIPOPOSTAGEM NUMBER(3,0) Tipo de postagem 0-SEED 1-AR CUSTOORCADO FLOAT Tipo de postagem 0-SEED 1-AR CODCENTROCUSTO NUMBER(5,0) Código do Centro de Custo interage com a tabela CentroCusto AREATOTAL FLOAT Área total do empreendimento SLDLIBERADOBLOQUETO CHAR(1) Saldo liberado para ser info. no bloqueto EMPRAGRUPSEGURO NUMBER(10,0) Cod. empreendimento p/ agrupamento de seguro Tabela:TabEscAdv Descrição: Tabela de escritórios de advocacia. CODIGO NUMBER(5,0) Código do escritório de advogacia RAZAOSOCIAL VARCHAR2(35) Razão social ou nome do escritório de advogacia ou advogado CGC VARCHAR2(14) CGC do escritório de advogacia ENDERECO VARCHAR2(35) Endereço do estritório de advogacia COMPLEMENTO VARCHAR2(15) Complemento do endereço BAIRRO VARCHAR2(21) Bairro do endereço do escritório CIDADE VARCHAR2(21) Cidade do endereço do escritório UF VARCHAR2(2) UF do endereço do escritório de advogacia CEP VARCHAR2(8) CEP do endereço do escritório de advogacia TEL VARCHAR2(7) Telefone do escritório de advogacia DDD VARCHAR2(3) DDD do telefone do escritório de advogacia RAMAL VARCHAR2(5) Ramal do telefone do escritório de advogacia PRZ1AV NUMBER(5,0) N.Dias em atraso p/ enviar o 1o. Aviso PRZ2AV NUMBER(5,0) N.Dias em atraso p/ enviar o 2o. Aviso PRZNOTIFIC NUMBER(5,0) N.Dias em atraso p/ enviar Notificação PRZACORDO NUMBER(5,0) N.Dias em atraso p/ entrar em Acordo PRZACAOJUD NUMBER(5,0) N.Dias em atraso p/ entrar com Acao Jud. Tabela:TabCtgN Descrição:Tabela de nome das categorias CODIGO NUMBER(5,0) Código da Categoria 95.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº SUBCATEG NUMBER(5,0) Código da SubCategoria CATEG VARCHAR2(7) Nome da Categoria NOME VARCHAR2(35) Código interno da Categoria VERSAO VARCHAR2(3) Versão do sistema da última alteração DTALT DATE Data da última alteração HORAALT DATE Hora da última alteração USER_ VARCHAR2(7) Usuário que fez a última alteração Tabela:TabCtg Descrição:Tabela de índices da categoria monitorada MAC NUMBER(5,0) Mês/Ano do índice CODPLANO NUMBER(5,0) Tipo de equivalência (0-Plena, 1-Parcial) CODCATEG NUMBER(5,0) Código da categoria SUBCATEG NUMBER(5,0) Código da subcategoria UF VARCHAR2(3) UF onde se aplica o reajuste CODMUN NUMBER(5,0) Município onde se aplica o reajuste MDIS NUMBER(5,0) Mês de dissídio do índice VERSAO VARCHAR2(3) Versão do sistema da última alteração DTALT DATE Data da última alteração USER_ VARCHAR2(15) Usuário que efetivou a alteração HORAALT DATE Hora da última alteração VALOR FLOAT Índice a ser aplicado Tabela:TabApolice Descrição:Tabela de Seguros. CODAPOLICE VARCHAR2(15) Código da Apólice DESCAPOLICE VARCHAR2(31) Descrição da Apólice COBRAVALMIN CHAR(1) Cobra valor mínimo assegurado CODSEGURADORA NUMBER(5,0) Código da seguradora - ver tabela segura CODFAIXA NUMBER(10,0) Código da Faixa MAINIEVO DATE Mês/Ano para início da cobrança na evolução GRUPOAPOLICE NUMBER(10,0) Grupo de apólice DTVIGENCIAINIG DATE Data de início de vigência no grupo DTVIGENCIAFIMG DATE Data de fim de vigência no grupo ALIQUOTAMIP FLOAT Alíquota MIP ALIQUOTADFI FLOAT Alíquota DFI ALIQUOTAMQC FLOAT Alíquota MQC Tabela: Títulos Descrição: Títulos de cobrança emitidos. CTR VARCHAR2(7) Número do contrato (Sistema PROGNUM) 96.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº MACPRST NUMBER(5,0) Mês/Ano (Inteiro) da prestação emitida SEQ NUMBER(5,0) Sequencial NOSSONUM VARCHAR2(15) Nosso Número (Número de Identificação do Título no Banco) DATAEMIS DATE Data da emissão do título DTVENCREC DATE Data de vencimento do título DTISENMORA DATE Data de isenção de mora DTASSIN DATE Data de assinatura do contrato DTINFIN DATE Data de início de financiamento MACMOEDA NUMBER(5,0) Mês/Ano de referência dos valores PRAZO NUMBER(5,0) Prazo do financiamento CATEG NUMBER(5,0) Código da categoria NPC NUMBER(5,0) Número da prestação corrente DIAVENC NUMBER(3,0) Dia de vencimento PLANO NUMBER(3,0) Plano de financiamento MREAJ NUMBER(3,0) Mês de reajuste MDIS NUMBER(3,0) Mês de dissídio PERFIN NUMBER(3,0) Periodicidade de reajuste do saldo devedor LCOBR NUMBER(3,0) Código do local de cobrança (Chave da Tabela TabLCobr) LCENTREGA NUMBER(5,0) Código do local de entrega do título (Chave da Tabela TabLcEntr) NOMELCENTR VARCHAR2(21) Nome do local de entrega FILIAL NUMBER(3,0) Código da filial (Chave da Tabela Filial) CODREAJ NUMBER(3,0) Código de reajuste DONOCRED NUMBER(3,0) Código do dono do crédito (Chave da Tabela DonoCred) CAUCCRED NUMBER(3,0) Código da caução do crédito (Chave da Tabela CaucCred) EXOPC NUMBER(3,0) Uso interno STATUS NUMBER(3,0) Situação do financiamento TMORA NUMBER(3,0) Tipo de mora CARENCIA NUMBER(3,0) Carência CONTA NUMBER(3,0) Conta Contábil (Var Classificação na Tabela CtaCnf) CODSUSP NUMBER(3,0) Código de suspensão SALDODEV FLOAT Valor do saldo devedor no mês AMAISJ FLOAT Valor da Amortização + Juros SEGFIN FLOAT Valor do seguro de financiamento SEGIMV FLOAT Valor do seguro do imóvel SEGCRE FLOAT Valor do seguro de crédito SEGURO FLOAT Valor total do seguro 97.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº FCVS FLOAT Valor do FCVS VALTXADM FLOAT Valor da Taxa Administrativa RARD FLOAT Valor da Razão de Acréscimo ou Decréscimo FGTS FLOAT Valor do FGTS RESIDUO FLOAT Valor do Resíduo de FGTS COTAFGTS FLOAT Valor da Cota de FGTS TOTPREST FLOAT Valor Total da Prestação JURO FLOAT Valor dos Juros TXPST FLOAT Uso interno DESC_ FLOAT Valor do Desconto PERCDESC FLOAT Percentual do Desconto MULTA FLOAT Valor da Multa PERCMULTA FLOAT Percentual de Multa HONORARIOS FLOAT Valor dos Honorários DESPESAS FLOAT Valor das Despesas DIFEMITIDA FLOAT Valor da Diferença Emitida DIFCALCULADA FLOAT Valor da Diferença Calculada DIFMANUAL FLOAT Valor da Diferença Cadastrada Manualmente DIFERENCA FLOAT Valor Total da Diferença PSTINFG NUMBER(5,0) Número da parcela do FGTS REDUZENTE FLOAT Uso interno MORA FLOAT Valor da Mora CORRECAO FLOAT Valor da Correção NOSSONUMRECIBO VARCHAR2(19) NossoNumero no formato que sai no recibo, para edição no lote de baixas ANTIGONNBANCO NUMBER(10,0) Identificação do título no Banco (Sequencial definido pelo banco p/cobranças registradas) DTGERACAOTIT DATE Data da geração do título DVCONTACORR VARCHAR2(2) DV da conta corrente DESCSOPARAADIMP CHAR(1) Variável que diz se o contrato tem desc. sobre o A+J e se a config. só o concede p/ adimplentes CPF VARCHAR2(14) CPF do Mutuário FISJUR CHAR(1) Código para Pessoa Física ou Jurídica (J- Jurídica F- Física) STATUSCOB NUMBER(3,0) Situação da Cobrança B2 NUMBER(3,0) Uso interno ENDIMV VARCHAR2(35) Endereço do imóvel COMPIMV VARCHAR2(15) Complemento do endereço do imóvel BAIRROIMV VARCHAR2(21) Bairro do imóvel CIDIMV VARCHAR2(27) Cidade do imóvel 98.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº UFIMV VARCHAR2(2) UF do imóvel CEPIMV VARCHAR2(8) CEP do imóvel ENDCORR VARCHAR2(35) Endereço de correspondência COMPCORR VARCHAR2(15) Complemento do endereço de correspondência BAIRROCORR VARCHAR2(21) Bairro de correspondência CIDCORR VARCHAR2(27) Cidade de correspondência UFCORR VARCHAR2(2) UF de correspondência CEPCORR VARCHAR2(8) CEP de correspondência VALTIT FLOAT Valor do título ENCMES FLOAT Valor do encargo do mês OUTREC FLOAT Valor de Outros Recebimentos OUTABAT FLOAT Valor de Outros Abatimentos JURATE30 FLOAT Juros para pagamento até 30 dias do vencimento JURMAIS30 FLOAT Juros para pagamento após 30 dias do vencimento COMPERMDIA FLOAT Comissão de permanência por dia SALDOCORR FLOAT Saldo corrigido para o vencimento FGTSMES FLOAT Valor de FGTS do mês RGNM FLOAT Resíduo de FGTS gerado no mês RUNM FLOAT Resíduo de FGTS utilizado no mês SLDDISPFGTS FLOAT Saldo disponível do FGTS DAMP NUMBER(10,0) Número do DAMP EMPREEND NUMBER(10,0) Código do empreendimento (Chave da Tabela TabEmpr1) NOMEEMPR VARCHAR2(21) Nome do empreendimento NCOTA NUMBER(5,0) Número da cota do FGTS LCOBRVEL NUMBER(10,0) Uso interno FEZOPC NUMBER(10,0) Uso interno FEZOPC2 NUMBER(10,0) Uso interno PA NUMBER(3,0) Plano auxiliar - ver doc/codigos.txt NCOTASFGTS NUMBER(3,0) Quantidade de cotas do FGTS TXJUROS FLOAT Taxa de Juros POSTARECIBO CHAR(1) Indica se deve ser impresso o recibo PERSALDEV NUMBER(3,0) Período de reajuste de saldo devedor 1, 2, 3, 6 ou 12. TIPO CHAR(1) Uso interno TMORAPRST NUMBER(3,0) Tipo de mora da prestação TAXABANCO FLOAT Valor da taxa bancária TXFULL FLOAT Uso interno DATAVAL DATE Data de validade do título MACULTPG NUMBER(5,0) Mês/Ano (Inteiro) da última prestação paga 99.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº CONTACORR FLOAT Número da Conta Corrente NOMECC VARCHAR2(31) Nome do correntista BANCOCC NUMBER(5,0) Código do banco do correntista AGENCCC NUMBER(10,0) Código da agência do correntista NOMEAGENCCC VARCHAR2(15) Nome da agência bancária CORRAG NUMBER(10,0) Agência de correlação CNPJCED VARCHAR2(15) CNPJ do cedente CODAGCED NUMBER(5,0) Número da agência cedente CONTACORRCED NUMBER(10,0) Conta corrente do cedente NOMEBANCO VARCHAR2(15) Nome do banco NUMBANCO NUMBER(5,0) Número do banco na Câmara de Compensação CODCED VARCHAR2(11) Identificação da empresa no Banco NOMEEMP VARCHAR2(41) Nome da empresa no Banco CODCART NUMBER(3,0) Código da Carteira ESPTIT NUMBER(3,0) Espécie do Título DTLIMDESC DATE Data limite para concessão de desconto INSTRCOB1 NUMBER(3,0) Primeira instrução de cobrança INSTRCOB2 NUMBER(3,0) Segunda instrução de cobrança IDENTAC VARCHAR2(1) Identificação do aceite PRAZOPROTESTO VARCHAR2(3) Prazo para protesto NUMREMESSA NUMBER(10,0) Último número da remessa CODEMPRESA NUMBER(10,0) Código da empresa TIPOOPER NUMBER(3,0) Tipo de Operação Bancária CARTEIRA NUMBER(3,0) Código da Carteira (Chave da Tabela Carteira) CTRVELHO VARCHAR2(15) Número do contrato velho CTRANTIGO VARCHAR2(17) Número do contrato no sistema antigo GRUPO NUMBER(10,0) Código do grupo de contratos (Chave da Tabela CadGrupo) CODPEND1 NUMBER(5,0) Código da pendência emitida (Chave da Tabela TipoPend) CODPEND2 NUMBER(5,0) Código da pendência emitida (Chave da Tabela TipoPend) CODPEND3 NUMBER(5,0) Código da pendência emitida (Chave da Tabela TipoPend) CODPEND4 NUMBER(5,0) Código da pendência emitida (Chave da Tabela TipoPend) CODPEND5 NUMBER(5,0) Código da pendência emitida (Chave da Tabela TipoPend) DESCRPEND VARCHAR2(61) Descrição da pendência VALACORDO FLOAT Valor do acordo emitido NPCACORDO NUMBER(5,0) Número da parcela do acordo 100.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº MATRICULA VARCHAR2(9) Número da matrícula (no Caso de Ser Funcionário) MACPULADA NUMBER(5,0) Uso interno VALPOUP FLOAT Valor da poupança emitida NPCPOUP NUMBER(5,0) Número da parcela da poupança DATAPROC DATE Data de processamento da baixa DIFRPA FLOAT Uso interno IDENT2VIA VARCHAR2(11) Código de identificação da 2ª via (informativo) TIPOPARC NUMBER(5,0) Tipo de parcela emitida CODPARC NUMBER(10,0) Código da parcela emitida NUMPARC NUMBER(5,0) Número da parcela emitida NPRSTATR NUMBER(5,0) Número de prestações em atraso no momento da emissão NUMSORTEIO VARCHAR2(7) Número para concorrer ao sorteio CODADVG NUMBER(5,0) Código do Escritório de Advogados (Chave da Tabela TabEscAdvg) TPEMISSAOCOB CHAR(1) Tipo de Emissão de Cobrança TIPOTAXA NUMBER(3,0) Tipo de Taxa Emitida CODSERIE NUMBER(10,0) Código da Série Emitida NUMPARCSERIE NUMBER(5,0) Número da parcela de Série Emitida VALORSERIE FLOAT Valor da Série Emitida RESIDUOSERIE FLOAT Valor do Resíduo da Série DESCSEG FLOAT Desconto no valor do seguro AJCOMPENSAVEL FLOAT Acordo agendado (Valor da dif. entre a Prst. e o Valor Emitido) DATAPG DATE Hora em que o título foi emitido HORACRIACAO DATE Hora em que o título foi emitido TAC FLOAT Taxa de Apoio Comunitário ORIGEMISSAO NUMBER(3,0) Módulo que deu origem à emissão SITESP NUMBER(3,0) Situação Especial do atraso em que o mutuário foi enquadrado BENEFICIARIO VARCHAR2(41) Nome do beneficiário (Moradias Sociais) DVAGCED NUMBER(3,0) DV da agência cedente COBRREGISTRADA CHAR(1) Indica se a cobrança é registrada DVAGCTA NUMBER(3,0) DVda agêcia e conta corrente TPEMISSAO NUMBER(3,0) Tipo de emissão que gerou o título (1 = 1a. emissão, 2 = 2a. emissão) TIPOSERIE NUMBER(3,0) Código p/ a tabela TipoSerie (Chaves, entrada, etc) PARCSERIEANTEC CHAR(1) Será verdadeira qdo. a parcela da série emitida tiver sido paga antecipadamente (TipoPg = 80) CONTACTR VARCHAR2(9) Uso interno LOGOTPEMPRESA VARCHAR2(11) Identifica o logotipo da empresa na hora de imprimir 101.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº o recibo (p/ a empresa de impressão) LOGOTPBANCO VARCHAR2(11) Identifica o logotipo do banco na hora de imprimir o recibo (p/ a empresa de impressão) VALBONUS FLOAT Valor do bônus de acordo (somente p/ prestações em dia) RESIDUOCOBRADO FLOAT Resíduo cobrado na série CODTABELAGENERICA CONS NUMBER(5,0) Código da tabela genérica JUROSCONTR FLOAT Valor dos Juros contratuais (juros remuneratórios) TOTPRESTORIG FLOAT TotPrest sem ajuste NOME VARCHAR2(41) Nome do mutuário VALORPAGOANTECIPA DO FLOAT Valor pago antecipado CODTABGPRECHAVESC NUMBER(5,0) ONS Código da tabela genérica pré-chaves CODREAJCONS NUMBER(3,0) Código de reajuste a ser impresso no recibo(consolidado) NAOEMITE1AVIA CHAR(1) Uso interno TXPSTCONS FLOAT TxPst a ser impresso no recibo(consolidado) CODAGVIRTUAL VARCHAR2(5) Código da Agência Virtual(uso para lcobr com cobrança registrada) CODCONTACORRVIRTU VARCHAR2(7) AL Código da conta corrente virtual(uso para lcobr com cobrança registrada) DTPOSTAGEM Data da postagem do recibo DATE CORRMORAMULTASEG FLOAT Parcela de corr/mora/multa referente ao seguro cobrado TIPOSALDODEV VARCHAR2(1) Tipode saldo devedor RESIDUOMES FLOAT Resíduo calculado no mês EMAILMUTUARIO VARCHAR2(41) Email de contato do mutuário p/ o qual é enviado o recibo HORAENVIOEMAIL DATE Hora do envio do boleto por email DTINIPEND DATE Data de início da pendência utilizada para o acertofin. da emissão normal USUARIO VARCHAR2(15) Identificação do usuário que gerou o título NOSSONUMBANCO VARCHAR2(15) NossoNumero definido pelo Banco. Tabela:TabSitcj Descrição:Tabela de situações jurídicas COD NUMBER(3,0) Código da situação especial Relacionado com sitesp1..sitesp5 do cadmut RESPEITADTSITNAEMITEPRST CHAR(1) Verdadeiro só emite prst. c/ vencimento anterior a data da Situação ABV VARCHAR2(3) Abreviação da situação especial 102.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº DESC_ VARCHAR2(35) Descrição da situação especial EMITEPRST CHAR(1) Se verdadeiro pode emitir prestação se o contrato tiver esta situação especial EMITEAVISOS CHAR(1) Se verdadeiro pode emitir avisos de cobrança HABILITAFCVS CHAR(1) Se verdadeiro pode habilitar o credito no FCVS LIBHIPOTECA CHAR(1) Se verdadeiro pode liberar a hipoteca do crédito RECOLHESEGCRE CHAR(1) Se verdadeiro recolhe seguro de crédito RECOLHESEGIMV CHAR(1) Se verdadeiro recolhe seguro de imóvel (DFI) RECOLHESEGFIN CHAR(1) Se verdadeiro recolhe seguro de financiamento (MIP) RECOLHEFCVS CHAR(1) Se verdadeiro recolhe contribuição ao FCVS CEDECREDITO CHAR(1) Se verdadeiro o crédito pode ser cedido EXECCRED CHAR(1) Se verdadeiro o crédito pode ser executado POSTARECIBO CHAR(1) Se verdadeiro pode postar recibos NAOIMPSALDOEX CHAR(1) Se verdadeiro não deve imprimir o saldo na planilha de execução ALERTANAQUIT CHAR(1) Se verdadeiro mostra um alerta sobre esta situação especial na tela de quitação SITIMOVEL CHAR(1) Esta situação especial refere-se ao imóvel NAOCOBRADIFERENCA CHAR(1) Se verdadeiro não deve-se cobrar diferenças de pagamento NAOEMITEACORDO CHAR(1) Se falso autoriza a emissão de acordos NAOVAIPARACRELIQ CHAR(1) Se falso vai p/ creliq normalmente NAOVAIPARAESCRCOB CHAR(1) Se falso pode ser encaminhado para escritórios de cobrança para cobrança do atraso NAOINICIAPROCESSODESINISTRO CHAR(1) Se falso pode iniciar processo de sinistro NAOENVIACTRPARASPC CHAR(1) Se verdadeiro não permite que o usuário vá p/ o SPC NAOPODEREALIZQUITANT CHAR(1) NAOPODEREALIZAMORTPARCIAL CHAR(1) NAOPODEREALIZINCORPORACAO CHAR(1) NAOPODEREALIZTRANSFERENCIA CHAR(1) 103.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº NAOPODEREALIZSUBROGACAO CHAR(1) CONCEDEISENMORAAUTO CHAR(1) Determina se a situação especial é de concessão de isenção de mora EXECUCAOJUDICIAL CHAR(1) Processo em execução judicial EXECUCAOEXTRAJUDICIAL CHAR(1) Processo em execução extra-judicial IMPEDEGERARTAREFACOBRSISAT CHAR(1) Impede geração de tarefa de cobrança para o SISAT Tabela:Tabsit Descrição:Tabela de situações especiais COD NUMBER(3,0) Código da situação especial Relacionado com sitesp1..sitesp5 do cadmut RESPEITADTSITNAEMITEPRST CHAR(1) Verdadeiro só emite prst. c/ vencimento anterior a data da situação ABV VARCHAR2(3) Abreviação da situação especial DESC_ VARCHAR2(35) Descrição da situação especial EMITEPRST CHAR(1) Verdadeiro se pode emitir prestação se o contrato tiver esta situação especial EMITEAVISOS CHAR(1) Verdadeiro se pode emitir avisos de cobrança HABILITAFCVS CHAR(1) Verdadeiro se pode habilitar o contrato no FCVS LIBHIPOTECA CHAR(1) Verdadeiro se pode liberar a hipoteca RECOLHESEGCRE CHAR(1) Verdadeiro se o contrato deve recolher seguro de credito RECOLHESEGIMV CHAR(1) Verdadeiro se o contrato deve recolher seguro de imóvel (DFI) RECOLHESEGFIN CHAR(1) Verdadeiro se o contrato deve recolher seguro de financiamento (MIP) RECOLHEFCVS CHAR(1) Verdadeiro se o contrato deve recolher FCVS CEDECREDITO CHAR(1) Verdadeiro se o contrato pode ser cedido EXECCRED CHAR(1) Verdadeiro se o contrato pode ser executado judicialmente POSTARECIBO CHAR(1) Verdadeiro se o contrato posta recibos NAOIMPSALDOEX CHAR(1) Não imprime saldo na planilha de execução ALERTANAQUIT CHAR(1) Se verdadeiro alerta sobre esta situação especial na quitação do contrato 104.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº COD NUMBER(3,0) Código da situação especial Relacionado com sitesp1..sitesp5 do cadmut SITIMOVEL CHAR(1) Situação especial refere-se ao imóvel NAOCOBRADIFERENCA CHAR(1) Não cobra diferenças de prestações pagas com valores diferentes do devido NAOEMITEACORDO CHAR(1) Se falso autoriza a emissão de acordos NAOVAIPARACRELIQ CHAR(1) Se falso vai p/ creliq normalmente NAOVAIPARAESCRCOB CHAR(1) Não vai para escritório de cobrança NAOINICIAPROCESSODESINISTRO CHAR(1) Se verdadeiro não pode iniciar um processo de sinistro NAOENVIACTRPARASPC CHAR(1) Se verdadeiro não permite que o mutuário vá p/ o SPC NAOPODEREALIZQUITANT CHAR(1) NAOPODEREALIZAMORTPARCIAL CHAR(1) NAOPODEREALIZINCORPORACAO CHAR(1) NAOPODEREALIZTRANSFERENCIA CHAR(1) NAOPODEREALIZSUBROGACAO CHAR(1) CONCEDEISENMORAAUTO CHAR(1) Determina se a situação especial é de concessão de isenção de mora EXECUCAOJUDICIAL CHAR(1) Processo em execução judicial EXECUCAOEXTRAJUDICIAL CHAR(1) Processo em execução extrajudicial IMPEDEGERARTAREFACOBRSISAT CHAR(1) Impede geração de tarefa de cobrança para o SISAT 105.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XI GRADE DE RESPOSTAS DO ANEXO I ITEM 3 EDITAL Nº TIPO: FORNECEDOR : PRODUTO GRADE DE PONTUAÇÃO DO ANEXO I ITEM 3 O licitante deverá informar na coluna (sim/não) o caracter "S" ou "N" caso atenda ou não o item em questão, conforme ANEXO I ITEM 3 – ITENS PONTUÁVEIS (Especificações técnicas/funcionais) ITENS 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.2.10. 3.2.11. FATOR DE PONDERAÇÃO 5 20 10 30 45 35 15 40 45 25 30 5 50 10 40 35 SIM/NÃO PONTOS ATINGIDOS* 106.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 3.2.12. 3.3.1. 3.3.2. 3.4.1. 3.5.1. 3.6.1. TOTAL 40 30 20 25 35 30 620 107.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XII Modelo de atestado de capacitação técnica Atestamos para os devidos fins de licitação, que a empresa __________________________________________, inscrita no CGC sob número NNNNNNNNNNN, presta serviços para a (COHAB / DEMHAB / SEHAB / BANCO / etc.) e é responsável pela execução satisfatória dos serviços abaixo relacionados, para a gestão de carteiras de contratos de financiamento habitacional, legislados de acordo com as normas do Sistema Financeiro da Habitação e normas próprias desse Agente A) Fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de processamento de dados para gestão de contratos de créditos decorrentes de financiamentos habitacionais regidos pelas normas do Sistema Financeiro da Habitação – SFH; B) Serviços de processamento de dados; C) Adequação do sistema de processamento de dados para a gestão de contratos de créditos decorrentes de financiamentos habitacionais regidos pelas normas do Sistema Financeiro da Habitação com suporte em legislação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, e de normas próprias deste AGENTE, compreendendo a prestação de serviços de atualização do sistema e o esclarecimento de dúvidas quanto à interpretação e implementações técnicas de normas editadas pelos seguintes órgãos: MINISTÉRIO DAS CIDADES; CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONSELHO CURADOR DO FGTS; CONSELHO CURADOR DO FCVS; BANCO CENTRAL DO BRASIL; BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (EXTINTO); SUSEP (SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS); ABC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs; e SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. MINISTÉRIO DO Total de contratos ativos: Total de contratos inatvos : ____________, DD de MMMMMMMMM de AAAA. __________________________________ Informática/Crédito Imobiliário ________________________ Diretor da Área Área de 108.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XIII Modelo para indicação e descrição dos equipamentos e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a função de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 02/2011 REF:CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 02/2011 Os equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, que estão em uso na sede da nossa empresa são os seguintes: Servidores: Sistema operacional: Estações de trabalho O pessoal técnico, lotado em nosa sede, adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, e como a função de RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE INFORMÁTICA NOME FUNÇÃO RELAÇÃO DA EQUIPE DE CONSULTORIA EM LEGISLAÇÃO DO SFH NOME Identificação do representante da empresa Assinatura FUNÇÃO 109.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XIV Demonstração dos índices econômico-financeiros À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 02/2011 REF:CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 02/2011 Através da presente, apresentamos, abaixo, a demonstração da situação financeira da ___________________________, com base nos dados extraídos do balanço patrimonial encerrado em DD/MM/AAAA. LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE EN = (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) ATIVO TOTAL LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) Portanto: LC = N,NNN EN = N,NNN LG = N,NNN _________________, DD de MMMMMMMM de AAAA. ___________________________ Identificação da contabilidade Assinatura ______________________ Identificação da empresa Assinatura 110.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XV Modelo de Currículo para os Técnicos da Licitante CURRÍCULO DOS TÉCNICOS Nome completo: Identificação (RG e Órgão Emissor): Experiência em Legislação do SFH (anos e meses): Experiência em SFH (anos e meses): Formação Acadêmica: Pós-graduação: Cargo atual: Empresas onde trabalhou ou atividades destacáveis: Empresa Período Descrição dos principais trabalhos desenvolvidos (*) (*) Descrição da sua experiência profissional e principais trabalhos desenvolvidos, comprovada mediante documentação expedida por empresas nas quais o profissional prestou ou presta serviços, com informações que sejam relevantes à avaliação em questão. Declaro sob as penas da lei que, as informações acima prestadas são verdadeiras e autorizo a inclusão do meu nome na equipe, estando disponível para atuar na prestação dos serviços objeto do Edital Concorrência 01/2011 do DEMHAB. __________, NN de MMMMMMMMMM de AAAA. ______________________________________ Assinatura do técnico 111.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XVI Questionário para coleta de informações fruto de pesquisas e enquetes LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO Entrevistador : _____________________________________________ DATA:____/____/____ ROP:__________ Nome do núcleo, beco, vila, loteamento: __________________________________ Endereço: Rua __________________________________ Nº _______ Apto. ______ Bairro _________________________________________ Quadra _____ Lote _____ 1. Qual o material de construção do domicílio? ( ) alvenaria ( )madeira ( )misto ( )sobras 2. Qual o número de cômodos do domicílio? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )+7 3. Qual o estado de conservação do domicílio? ( )bom ( )regular ( )precário ( )péssimo 4. O domicílio é usado exclusivamente para moradia? ( )sim ( )não Descreva o Uso _________________________________ 5. O domicílio é: ( )próprio ( )cedido ( )alugado 6. Há quanto tempo o chefe mora neste domicílio? ___________________ 7. Há quanto tempo o chefe mora nesta vila? ____________________ 8. Há quanto tempo o chefe mora em Porto Alegre?____________________ 9. Em Porto Alegre, sempre morou em vila? 1.chefe do domicílio ( )sim ( )não 10. Qual o município de moradia anterior do chefe do domicílio? _______________________________________________________ 11. A família participa de: ( )associação de moradores ( )centro comunitário ( )orçamento participativo ( )nenhum 12. O domicílio possui: ( )água encanada dentro de casa ( )sanitário com descarga ligada à rede de esgoto ( )luz ( )nenhum 13. Para o atendimento dos problemas de saúde, quais os serviços utilizados pela família? ( )posto de saúde Qual? ___________________________________ ( )programa de saúde da família Qual? ____________________________ 14. A família recebe recursos assistenciais (alimentação, passagem, auxílio financeiro) ou participa de atividade em alguma instituição, ou grupos de lazer, convivência, religiosos? 112.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ( )sim ( )não 15. Se recebe algum recurso, participa de alguma atividade: Recurso Instituição _________________________ _____________________________ __________________________ _____________________________ 16. Qual o número de pessoas da família? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 ( )+10 17. Qual o número de famílias que mora no domicílio? ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 18. A família possui algum veículo de tração humana, animal ou motor? ( )sim ( )não 19. Se sim, qual o veículo? _____________________________________ 20. A família possui algum animal (criação ou trabalho )? ( )sim ( )não 21. Se sim, qual? _______________________________________________ Assinatura do Entrevistado: _________________________________________ 1 Pessoas N O M E Quadro de pessoas por domicílio 2 3 4 Situação da Sexo pessoa no domicílio D A 1. chefe de domic. T 2. cônjuge A 3. filhos 4. pais DE 5. genro/nora 6. sogros N 7. netos 1. M A 8. parentes 2. F S 9. agregado C I M E N T O 5 Idade 6 N A T U R A L I D A D E 113.126 7 Educação 1. 2. Estuda? Escol. 1.creche 2.pré-esc. 3.1ª/Iº 4. 2ª/Iº 1.Sim 5. 3ª/Iº 2.Não 6. 4ª/Iº 7. 5ª/Iº 8. 6ª/Iº 9. 7ª/Iº 10. 8ª/Iº 11. Sup.IºG 12. 1º/IIº 13. 2º/IIº 14. 3º/IIº 15. Sup.IIºG 16. Univers. 17. Alf.Adul 18.Analf. 19.Outro 20.S.R 8 Se estuda: NOME DA ESCOLA 9 1. P R O F I S S Ã O * não tem = N.T * não sabe= N.S Processo 04.001460.11.0 Fl nº 10 11 Situação Ocupacional 2. O C U P A Ç Ã O * não tem = N.T não sabe = N.S 1.trab.c/vín 2.trab.s/vín 3.desemp. 4.apos. 5.pens. 6.encost. 7.bisc. 8.autôn. 9.emprega dor 10.ativ.s/renda 11.não trab. 12. S.R R E N D A ( em salários mínimos) 114.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XVII Descrição da funções mínimas do software de tratamento de enquetes e pesquisas O software para tratamento de enquetes e pesquisas deve apresentar as seguintes funções mínimas, caso contrário a proposta será desclasssificada. 1 - Estruturação dos dados Atender a concepção de enquetes, elaboração de questionário, tipologia de questões, definição de questões fechadas, numéricas, escalares, questões abertas tipo texto, etc. 2 - Entrada dos dados Prover a digitação ou entrada de dados, importação e exportação de dados, em especial txt e abertura/gravação em planilha (tipo texto com separador TAB). 3 - Preparação de dados Efetuar transformação de dados categóricos e numéricos. Permitir combinação de dados: fusão, escores, perfis. Atender a criação de tipologias de forma intuitiva e registro do resultado em novos dados. Calcular novos dados ou indicadores a partir dos dados disponíveis. Tratar análise de conteúdo, tratamento de questões abertas com a criação de novos dados contendo categorias que emergem do texto ou que fazem parte de protocolo criado pelo analista, criação de questões de resposta única e de questões de resposta múltipla. Tratar análise léxica, tratamento das questões abertas com base nas palavras ou em expressões. Permitir a definição de estratos a partir da amostra total. 4 - Análises uni, bi e multivariada Efetuar testes estatísticos de análise de dados quantitativos e qualitativos. Prever análise univariada: tabelas, citações, observações, freqüências. Possibilitar análise bivariada, cruzamentos e aplicação de testes, formato de apresentação, com % em linha, em coluna. Permitir aplicação de análise de correspondência e leitura da carta correspondente. Realizar teste de diferenças de média. Efetuar análise multivariada. Relatórios Elaborar resultados e relatórios (doc, txt) de forma interativa ou de forma automática. 115.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XVIII Cronograma com os prazos de instalação e conversão do atual sistema e de suas bases de dados para o sistema proposto, customizado com a realidade atual do DEMHAB de acordo com os prazos estabelecidos no Item 12 – Obrigações da Contratada do Edital. Atividades Responsável Inicio Estimado Termino Estimado Ordem de Início dos serviços DEMHAB Dia 1 Dia 1 Entrega de base de dados atatualizada ara a contratada DEMHAB Dia 2 Dia 2 Contratada Dia 2 Dia 7 Contratada Dia 5 Dia 5 Contratada Dia 8 ser definido Conversão Base de dados Entrega de planejamento do Treinamento Inicio do Treinamento Instalação dos equipamentos conforme Anexo I no datacenter da PROCEMPA Instalação do aplicativo e Banco de dados Testes de acesso às informações a partir de uma estação de trabalho no DEMHAB Todos Dia 8 Dia 9 Contratada Dia 9 Dia 23 Todos Dia 24 Dia 24 Utilização do sistema em paralelo Todos Dia 25 Dia 35 Operação e Validação do sistema DEMHAB Dia 25 Dia 35 O atraso ou não cumprimento das fases acima deverá ser comunicado e justificado ao DEMHAB que deverá julgar a sua procedência ou não, não isentando a CONTRATADA das penalidades previstas no Edital, na hipótese de rejeição da justificativa. Eventuais inconsistências encontradas deverão ser informadas ao DEMHAB através de relatório de crítica para análise e providências. 116.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XIX Lay Out do relatório de fechamento da contabilidade SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA E COMERCIAL COORDENAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO EQUIPE DE COBRANÇA RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO DE PRESTAÇÃO: DIA/MÊS/ANO COMPETÊNCIA Ex. 30/01/2011 Classificação: CAMPO 1. CONTAS Exercício Exercício Atual Anterior AMORTIZAÇÃO 1A 1B JUROS 2A 2B TAC 3A 3B TCA 4A 4B DFI 5A 5B MIP 6A 6B PENDÊNCIA 7A 7B NEGOCIAÇÃO 8A 8B MORA ATR 9A 9B CORREÇÃO ATR 10A 10B FCVS 11A 11B FGTS 12A 12B Campo: 1 Este campo deverá conter a Classificação/Filtro do conjunto de contratos que estão sendo demonstrados na tabela. Ex. FICAM, PRU, CDRU, BANCAS etc. Campo: 1A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "AMORTIZAÇÃO" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 1B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "AMORTIZAÇÃO" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: Amotização arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 2A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "JUROS Contratuais" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 2B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "JUROS Contratuais" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: Juros arrecadados do encargo de dez/2010. 117.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Campo: 3A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "TAC" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 3B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "TAC" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: TAC arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 4A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "TCA" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 4B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "TCA" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: TCA arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 5A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "DFI" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 5B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "DFI" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: DFI arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 6A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "MIP" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 6B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "MIP" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: MIP arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 7A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "PENDÊNCIA / Acertos Financeiros" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 7B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "PENDÊNCIA / Acertos Financeiros" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: Pendência arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 8A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "PARCELAS DE NEGOCIAÇÃO" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 8B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "PARCELAS DE NEGOCIAÇÃO" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: Negociação arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 9A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "JUROS MORATÓRIOS POR ATRASO" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 9B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "JUROS MORATÓRIOS POR ATRASO" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: Juro de Mora arrecadado do encargo de dez/2010. Campo: 10A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. 118.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Campo: 10B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: Correção arrecadada do encargo de dez/2010. Campo: 11A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "FCVS" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 11B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "FCVS" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: FCVS arrecadado do encargo de dez/2010. Campo: 12A Este campo deverá conter o total da arrecadação de "FGTS" das prestações de competência somente do exercício ATUAL. Campo: 12B Este campo deverá conter o total da arrecadação de "FGTS" das prestações de competência somente dos exercícios ANTERIORES (Dívida Ativa) Ex: FGTS arrecadada do encargo de dez/2010. 119.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS: DIA/MÊS/ANO COMPETÊNCIA Ex. 30/01/2011 TAXA "Taxas Diversas" “Cópia Reprográfica” "Taxa de Expediente" "Infra-Estrutura À VISTA" "Infra-Estrutura PARCELADA" "Diferença de Prestação" "Custas Judiciais" "Liquidação Negociação" "Amortização Negociação" "Entrada Negociação" "Transferência QUITADO RP" "Transferência ATIVO RP" "Liquidação Saldo Devedor SFH" "Liquidação Saldo Devedor RP" "Transferência QUITADO SFH" "Transferência ATIVO SFH" "Regularização SFH Lote" "Regularização SFH Casa" "Regularização SFH Apto" "Regularização RP Lote" "Regularização RP Casa" "Amortiz Extraordinária Saldo Financ SFH" "Amortiz Extraordinária Saldo Financ RP" TOTAL GERAL DE TAXAS R$ 120.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº ANEXO XX RELAÇÃO DOS RELATÓRIOS BÁSICOS DO SISTEMA Neste anexo, são descritos os relatórios mínimos exigidos no contexto do SISTEMA, para analise da Comissão de Avaliação Técnica, somente serão aceitos e considerados entregues aqueles relatórios que estiverem de acordo com os seguintes critérios: a) Emissão de relatório e/ou relatórios similares desde que contenham as informações solicitadas; b) A emissão dos relatórios deverá ser completa (Geral) de todos os contratos, desde que satisfaçam as exigências especificas de seleção de cada relatório; c) Serão aceitos em mídia óptica (CD-ROM ou DVD-ROM) os relatórios que ultrapassarem a 20 (vinte) páginas, devidamente identificados na mídia e relacionados com os itens que está atendendo; d) Serão considerados “INCORRETOS/INVALIDOS” os relatórios que apresentarem valores com variação superior ou inferior a 5% (cinco por cento) dos valores já apurados em nossas bases de dados, neste caso a(s) proponente(s) será(ão) desclassificada(s). 1. No âmbito do Sistema Integrado de Controle Imobiliário 1.1. Relatórios Contábeis a) Fechamento sintético das movimentações do mês – arrecadação Emitir relatório das movimentações conforme históricos de baixas, ocorridas no mês, quantificando por mês/ ano de referência do vencimento. Exemplo de tipos de movimento: Arrecadação Efetiva, Estorno Acordo, Estorno Normal, Extra-Caixa Acordo, Extra-Caixa Cancel. Administrativo, Extra-Caixa Cancel. Dação, Extra-Caixa Normal, Extra-Caixa Cancel. Retomada, Extra-Caixa, os valores de acordo, pendência manual, acerto financeiro e diferença de juros. Este relatório deverá conter: • Descrição das informações: Ano, total de prestações, juros, amortização, TAC – taxa de administração de crédito, TCA – taxa de cobrança administrativa, seguro, FCVS, FGTS, desconto, taxa de cobrança, diferença, correção, multa/mora, acordo, pendência manual, acerto financeiro, dif. Juros/correções, total; • Ordem/Classificação: por carteira, tipo, empreendimento e ano de referência (vencimento); • Quebras: por carteira, por empreendimentos e por movimento; • Totalizando: por carteira, por empreendimentos, por movimento e Geral. b) Fechamento analítico de avaliação de saldo devedor – vincendos Emitir relatório analítico de controle do saldo devedor vincendo por conta contábil e tipo de movimento, dentro de cada carteira e empreendimento. Exemplo de movimentações: (Dif. Amort. paga, Incorporação, Dif. de amortização Aberta). Este relatório deverá conter: • Descrição das informações: tipo da movimentação, número do contrato, nome do mutuário, valor da movimentação; • Ordem/Classificação: por conta contábil, por carteira e empreendimento, no detalhe classificar por número de contrato; • Quebras: por carteira, empreendimento e por movimento; • Totalizando: por carteira, por empreendimento, por movimento, por conta e geral. c) Fechamento analítico de avaliação de encargos vencidos Emitir relatório analítico de controle do saldo devedor vencido por conta contábil e tipo de movimento, dentro de cada carteira e empreendimento. Exemplo de movimentações: (Dif. Amort. paga, Incorporação, Dif. de amortização Aber...). Este relatório deverá conter: • Descrição das informações: tipo da movimentação, número do contrato, nome do mutuário, valor da movimentação; • Ordem/Classificação: por conta contábil, por carteira e empreendimento, no detalhe classificar por número de contrato; • Quebras: por carteira, empreendimento e por movimento; • Totalizando: por carteira, por empreendimento, por movimento, por conta, Geral. d) Fechamento sintético de avaliação de saldo devedor – vincendos • Emitir relatório sintético do controle do saldo devedor vincendo, de forma vertical demonstrando o saldo anterior, a movimentação de débito e crédito dos movimentos 121.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº financeiros do mês por conta contábil e o saldo atual de cada conta contábil, por carteira e empreendimento, contendo: • Descrição das informações: Carteira, empreendimento, descrição da conta movimentos, valor do débito, valor a crédito, saldo, quantidade contratos movimento, saldo anterior e atual dos contratos; • Ordem/Classificação: por conta contábil, por carteira, empreendimento; • Quebras: por conta contábil, carteira e empreendimento; • Totalizando: por carteira, por empreendimento, Geral. e) Fechamento sintético de avaliação de encargos vencidos • Emitir relatório sintético do controle do saldo devedor vencido, de forma vertical demonstrando o saldo anterior, a movimentação de débito e crédito dos movimentos financeiros do mês por conta contábil e o saldo atual de cada conta contábil, por carteira e empreendimento, contendo: • Descrição das informações: Carteira, empreendimento, descrição da conta movimentos, valor do débito, valor a crédito, saldo, quantidade contratos movimento, saldo anterior e atual dos contratos; • Ordem/Classificação: por conta contábil, por carteira, empreendimento; • Quebras: por conta contábil, carteira e empreendimento; • Totalizando: por carteira, por empreendimento, Geral. f) Fechamento sintético de avaliação de saldo devedor – vincendo – por carteira • Emitir relatório sintético de controle de saldo devedor vincendo, por carteira, contendo: • Descrição das informações: Conta contábil, descrição da conta contábil, saldo anterior, quantidade de contratos anterior, amortização, correção, outros débitos, outros créditos, saldo final e quantidade de contratos atual; • Ordem/Classificação: por carteira no detalhe por empreendimento; • Quebras: por carteira; • Totalizando: por carteira e geral. g) Fechamento analítico de Encargos a Receber – por carteira e conta contábil • Emitir relatório analítico de encargos a receber, por carteira e conta contábil, contendo: • Descrição das informações: Número do contrato, nome do mutuário, amortização, Juro, Seguro, TAC, TCA, FCVS, FGTS, desconto, correção, mora/multa, total; • Ordem/Classificação: por carteira, por conta contábil e movimentação, no detalhe por número de contrato; • Quebras: por carteira, conta contábil, por movimentação; • Totalizando: por carteira, por conta contábil. h) Fechamento sintético de Encargos a Receber – por carteira e conta contábil • Emitir relatório sintético de encargos a receber, por carteira e conta contábil, demonstrando o exercício atual e o anterior, contendo: • Descrição das informações: Saldo anterior, descrição do movimento, amortização, Juro, Seguro, TAC, TCA, FCVS, FGTS, desconto, correção, mora/multa, acordo, pendência manual, acerto financeiro, dif. juros/correção, total, saldo; • Ordem/Classificação: por carteira, por conta contábil e no detalhe por movimento; • Quebras: por carteira, conta contábil; • Totalizando: por carteira, por empreendimento e por conta contábil. 1.2. Relatórios operacionais – FCVS a) Fechamento sintético de Retorno do FCVS • Emitir relatório sintético do saldo devedor de retorno do FCVS, de acordo com Procedimentos Operacionais do FCVS, contendo a movimentação por conta dos saldos em cada tipo de lançamento a Vencer e Vencidos, contendo: • Descrição das informações: Saldo anterior, movimento e saldo atual, informando os valores a débito, crédito, saldo, quantidade de contratos, quantidades de prestações. Ex. Tipos de lançamentos: Habilitados, a Habilitar, CEF Habilitados, CEF a Habilitar, Tesouro Nacional Habilitados, Tesouro Nacional a Habilitar. b) Fechamento analítico de Retorno do FCVS • Emitir relatório analítico da movimentação referente às habilitações do FCVS, por tipo de movimentação, contendo: 122.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, A vencer – FCVS (cancelado, Reincluido), CEF (cancelado, Reincluido), Valores – Incluídos e Excluídos, Cancelados, reincluidos, separando por destinação de recurso: CEF, Agente Financeiro, Tesouro Nacional (VAF´s 1/2/3/4); • Ordem/Classificação: por tipo de movimento e no detalhe por número de contrato. Ex. Tipos de movimentação: Cancelamentos e Re-inclusões, Exclusão por negativa de cobertura de FCVS, Entradas e Saídas. c) Posição mensal de FCVS • Destinado ao recolhimento da contribuição mensal prevista em lei, por mês de competência. Informar de forma analítica os adquirentes e suas contribuições do mês, resumo geral por empreendimento, GR- Guia de Recolhimento e RCMF – Resumo de Contribuições Mensais ao FCVS (por mutuário e resumo geral). • Descrição das informações: 1 Rel. de Adquirentes – número do adquirente, nome do mutuário, documento, dia vencimento, data assinatura, valor prestação, valor da contribuição; 2 RCMF – por empreendimento e dia do vencimento, bases de incidência (contribuição e atualizada), contribuições do mês de competência (valor da contribuição, atualização monetária, total); • Ordem/Classificação: por empreendimento; • Quebras: por empreendimento; • Totalizando: resumos gerais por empreendimento e por vencimento de contribuição. d) RPE (anexo16) • Emite uma RPE – Resumo por Estipulante prevista na circular SUSEP nº 111 de 03/12/99 – Análise do SFH. • Descrição das informações: 1 Rel. de FIF – parcela DFI, Correção DFI, Parcela MIP, Correção MIP, Valores corretos (DFI atrasado, MIP atrasado), status, data Alteração, valores aproximados (DFI atrasado, MIP atrasado). 2 RPE – prêmios do mês(m), cobertura compreensiva (DFI, MIP, RCC, TOTAL), cobertura crédito e total; • Ordem/Classificação: 1 – por FIF, 2 – prêmios do mês por faixa; • Totalizando: 1 – demonstrar as inclusões, exclusões de classe e geral, 2 – geral. e) RMO (anexo16) • Emite um Resumo mensal de Operações (RMO), por apólices. • Descrição das informações: RMO anterior (Quantidade, Prêmio Total), Inclusões do Mês (Quantidade., Prêmio Total), Exclusões (Quantidade, Prêmio Total), RMO atual (Quantidade, Prêmio Total); • Ordem/Classificação: por Plano; • Totalizando: MIP, DFI e geral. f) Relação de ocorrências na avaliação de saldos – Término de Prazo Demonstra todos os contratos que tiverem término de prazo no mês de referência, contendo: • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, endereço do imóvel, conta, data de vencimento, saldo devedor, ocorrência, cobertura do FCVS (indic. Sim/Não); • Ordem/Classificação: alfabética de endereço; • Totalizando: total de contratos. 1.3. Relatórios operacionais – Cobrança a) Resumo geral de emissão/atrasos por Carteira/Empreendimento Demonstrar o número de contratos ativos, inativos, valor emitido e arrecadado, Número de contratos e percentual de adimplentes, número de contratos, demonstrar a quantidade de contratos em dia, de 1 a 3 e acima de 3 prestações em atraso o percentual de inadimplência física e financeira, valor da inadimplência financeira, Valor médio dos inadimplentes, e o valor médio emitido. Este relatório deverá ter as seguintes quebras: • Descrição das informações: Código e nome do empreendimento, total (quantidade e percentual), em dia (quantidade e percentual), contratos em atraso por faixa (em dia, de 1 a 3 e acima de 3 prestações), atraso (total e percentual); • Ordem/Classificação: por município e empreendimento; • Quebras: Carteira, município e empreendimento; • Totalizando: por carteira, município e empreendimento. b) Relação de atrasos por Carteira/Empreendimento/contratos 123.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº Demonstrar os contratos ativos por empreendimento com prestações em atraso, deverá conter: • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, endereço do imóvel (completo), saldo teórico, prestação (data e valor), valor do atraso e saldo devedor real (saldo teórico + valor do atraso); • Ordem/Classificação: por empreendimento; • Quebras: por contrato. c) Valores emitidos e arrecadados – Mensal e Diário Demonstrar o potencial máximo de arrecadação no mês e os valores arrecadados por empreendimento e diário no mês. Os valores emitidos deverão ser separados em Emitidos e não emitidos e o arrecadado deverá ser demonstrado entre prestações do mês e de meses anteriores. • Descrição das informações: empreendimento (código e descrição), mês/ano médio de término, Previsto para o mês – Emitidos (quantidade, valor), Não Emitidos(quantidade, valor), total (quantidade, valor), Realizado do mês – Prestações do mês (quantidade, valor, mora), Prestações outros meses (quantidade, mut, valor, mora), total (quantidade, valor, mora, val+mora). * No diário informar o dia e os valores do dia; • Ordem/Classificação: por empreendimento; • Quebras: geral; • Totalizando: por empreendimento. d) Prestações Saltadas Relacionar os mutuários por período de data que tenham prestações saltadas, demonstrando o período da ocorrência. Contendo: • Descrição das informações: empreendimento (código e descrição), número do contrato, nome do mutuário, endereço, telefone, janelas de prestações (ex. mar/01 a abr/02, jan/03 a fev/03), quantidade de prestações e valor do atraso; • Ordem/Classificação: por empreendimento, no detalhe por número de contrato; • Quebras: empreendimento. • Totalizando: por empreendimento (quantidade de contratos, total de prestações e total do atraso). e) Relatório de prestações em atraso – por contrato Relacionar os contratos com prestações em atraso, totalizando quantidade e valor em atraso, contendo: • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, mês/ano última paga, quantidade prestações, valor total em atraso, acordo, corr+mora, multa, total, telefone; • Ordem/Classificação: por empreendimento, no detalhe por número de contrato; • Quebras: empreendimento; • Totalizando: por empreendimento. f) Resumo geral sintético de atrasos – por empreendimento Emitir um resumo da posição geral em atrasos, por empreendimento, contendo: • Descrição das informações: faixas de número de prestações em atraso (em dia, de 1-2, de 3-6, de 7-9, de 10-20, de 21-999), totalizando o número de contratos em atraso, acompanhados dos respectivos percentuais, o número de prestações em atraso por situação de cadastro, total de encargos em atraso, total de juros de mora, valor total das prestações e mora devidos, valor dos saldos devedores; • Ordem/Classificação: por empreendimento; • Quebras: empreendimento; • Totalizando: por empreendimento. g) Relatório de contratos com prestações em atrasos Emitir um relatório com os contratos que tenham prestações em atraso, contendo: • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, bloco/quadra, apto/lote, PRZ prazo do contrato, quantidade prestações atraso, última prestação em atraso, vencimento da última prestação em atraso, valor total, valor prestação do mês, saldo devedor atual, telefone; • Ordem/Classificação: por empreendimento, no detalhe por número de contrato; • Quebras: empreendimento; • Totalizando: por empreendimento (total de contratos, total de prestações, total de prestações, total de saldos). 124.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº 1.4. Relatórios operacionais – Administração de Crédito a) Prestações pagas no período Emitir um relatório das prestações pagas no período de datas informado, contendo: • Descrição das informações: mês/ano, prestação/prazo, valor pago, acordo pago, total pago, correção, total correção, tipo de pagamento (histórico), lote; • Ordem/Classificação: por contrato; • Quebras: por contrato; • Totalizando: por contrato. b) Distribuição das prestações da carteira de crédito Demonstra valores emitidos por faixa de prestação efetuando uma média de prestações para cada faixa. • Descrição das informações: faixas de valores (até 20,00 / de 20,01 até 50,00 / de 50,01 até 100,00 / de 100,01 até 200,00 / de 200,01 até 300,00 / de 300,01 até 400,00 / de 400,01 até 500,00 / de 500,01 até 600,00 / de 600,01 até 700,00 / acima de 700,01), número de contratos, média, valor dos recebidos emitidos; • Ordem/Classificação: por carteira; • Quebras: por carteira; • Totalizando: por carteira. c) Evolução do contrato Emite uma ficha financeira da evolução dos contratos em um determinado período, contendo: • Descrição das informações: Número do contrato, nome do mutuário, mês/ano, amortização+juros, seguro financiado, seguro créd., seguro imóvel, TAC – Taxa de administração de Crédito, TCA – Taxa de cobrança administrativa, FCVS, FGTS, saldo devedor; • Ordem/Classificação: por contrato; • Quebras: por contrato; • Totalizando: por contrato. d) Espelho de lotes baixados – cobrança Relatórios de espelho dos lotes de cobrança atualizados, por dia e local de recebimento, contendo: • Descrição das informações: 1 – número de contrato atual, número de contrato antigo, mês e ano de inicio e fim, caixa, hora, data de pagamento, data do processamento, tipo da parcela, banco, agência, usuário (que atualizou), valores prestação, valor da mora, valor da pendência recebida, desconto concedido, FGTS, acordo e valor total Recebido; 2 – Lote, tipo de pagamento, quantidade prestações total; • Ordem/Classificação: por lote; • Quebras: por lote; • Totalizando: por lote e geral. e) Relatório de diferenças apuradas no término contratual Relaciona as diferenças detectadas no contrato após a re-evolução, demonstrando o valor pago, o valor correto e as diferenças de cada item, contendo: • Descrição das informações: dados do mutuário (nome, endereço do imóvel, complemento, cidade, CEP), dados de contrato (número do contrato, evento (TPZ, LAN), data do evento), número de prestações em atraso, valor do atraso, dif. de liminar, resíduo DL. 2065, dif. prestações pagas, dif. de LAN/SIN, total e total acumulado; • Ordem/Classificação: por empreendimento, no detalhe por contrato; • Quebras: por empreendimento; • Totalizando: por empreendimento. f) Demonstrativo de acerto financeiro Relaciona as diferenças detectadas no contrato após a re-evolução, demonstrando o valor pago, o valor correto e as diferenças de cada item, contendo: • Descrição das informações: no cabeçalho – dados do mutuário (nome, endereço (coml/resdl), complemento, bairro, cidade, cep, telefones), dados de contrato (número do contrato, empreendimento, plano, tipo de mora, data teto pendência, tipo de reajuste, categoria profissional, local de cobrança, mês dissídio, mês de reajuste). No detalhe – datas (vencto e pagamento), total da prestação no vencimento, valores efetivamente devidos nas datas de pagamentos ( total prestação, atualização monetária, juros de mora, multa, total devido), 125.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº valores pagos, diferenças (valor na dt pagto, valor atual, atualização monetária, encargos remuneratórios, total diferença); • Ordem/Classificação: por contrato; • Quebras: por contrato; • Totalizando: por contrato g) Posição mensal de utilização de FGTS Fornecer um completo demonstrativo mensal de utilização das quotas de FGTS usadas como pagamento de parte da prestação, contendo: • Descrição das informações: número do contrato, prestação/prazo, mês e ano de início, número do DAMP, cota básica, número, utilização (cota UPC, Cota moeda corrente), resíduo (anterior, do mês, atual), saldo (anterior e atual); • Ordem/Classificação: por contrato; • Quebras: por contrato (mostrar quadro resumo em UPC e moeda corrente); • Totalizando: geral (número de mutuários, total de prestações, valores e cotas utilizadas). h) Taxas recebidas Relação analítica e sintética das taxas (custas) recebidas em um determinado período, contendo: • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, CPF, usuário, data de emissão da taxa, data de vencimento, data de pagamento e valor da taxa; • Ordem/Classificação: por taxa e no detalhe por contrato; • Quebras: por contrato; • Totalizando: por tipo de taxa e geral. i) Critica de processamento das baixas de prestação Relatórios que demonstram todos os valores processados e as críticas de atualização nos lotes de prestações, contendo: • Descrição das informações: número do contrato, local de cobrança, lote e ocorrência de atualização; • Ordem/Classificação: por lote e por data; • Quebras: por lote e local de cobrança; • Totalizando: por lote e geral. j) Relatório analítico de prestações recebidas Relacionar os contratos recebidos no período. Contendo: • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, mês e ano de recebimento e valor pago; • Ordem/Classificação: por lote e por data; • Quebras: por data de recebimento; • Totalizando: por data de recebimento e geral (quantidade e valor). k) Resumo geral do cadastro de mutuários e prestações Resumo geral do cadastro de mutuários e prestações a partir de determinada data de referência. Demonstrando os totais nos seguintes itens: • Descrição das informações: descrição (tipo, situação, empreendimento, local de cobrança), quantidade total; • Ordem/Classificação: por tipo de resumo; • Quebras: por resumo; • Totalizando: total por situação de contrato, total de contratos ativos por dia de vencimento, total de contratos ativos por mês de reajuste, total de contratos ativos por tipo de plano, total de contratos ativos por faixa de financiamento, total de contratos ativos por empreendimento, total de contratos ativos por área, total de contratos ativos por taxa de juros, total de contratos ativos por local de cobrança, total de contratos ativos por filial, total de contratos ativos por conta contábil, total de contatos ativos por tipo de mora, total de contratos ativos por tipo de plano e mês de reajuste, total de contatos ativos por tipo de plano e mês de reajuste (demonstrando total do valor da prestação), total de contratos ativos por faixa de prestação (por faixa de UPF). l) Relatório mensal da emissão de boletos por tipo de reajuste Fornecer um relatório que liste todos os boletos gerados no mês, contendo os valores de prestações emitidas e não emitidas com seus respectivos motivos e um resumo dos valores 126.126 Processo 04.001460.11.0 Fl nº gerados para o mês do processamento totalizando por tipo de reajuste de contrato e demonstrando os índices de correção para cada tipo. • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, valor da prestação, diferença, desconto, acordo, saldo devedor, motivo de suspensão (atraso, jurídico, outros motivos); • Ordem/Classificação: por tipo de reajuste no detalhe por número de contrato; • Quebras: por tipo de reajuste; • Totalizando: por tipo de reajuste e geral (quantidade e valor). • Emitir quadro resumo por tipo de reajuste. m) Relatório de dados cadastrais Emitir um relatório contendo os dados cadastrais dos empreendimentos, como: • Descrição das informações: código, município, nome, unidades total, unidades vendidas, unidades vagas, datas bases (entrega de chaves, 1ª prestação, validade da venda), valor da 1ª prestação base, matriculas de contas, controle, averiguação, observações; • Ordem/Classificação: por número de contrato. n) Relatório da posição de cobrança Fornecer um relatório da posição de cobrança a ser emitido para um empreendimento selecionado, contendo informações como: • Descrição das informações: número do contrato, nome do mutuário, número do empreendimento, Quadra e Lote, bloco e apartamento, faixa de atraso, número de prestações em atraso, valor da prestação atual e valor total do débito (com juros e sem juros, conforme critério de seleção). 1.5. Relatórios operacionais – Informações Gerenciais a) Arrecadação Diária Ser emitido para a seguinte opção: Empreendimento, informando o mês e ano base. O relatório deve mostrar o mês e o ano base e o valor da arrecadação dia a dia naquele mês. b) Emissão Prevista no Mês Ser emitido para a seguinte opção: Empreendimento, informando o mês e ano base. O relatório deve mostrar o mês e o ano base, a opção selecionada, o programa habitacional (recurso) e o valor dos seguintes itens: PMRF (A+J), TCA, FCVS, Seguro, FGTS, Pendência, Acordo, Desconto e o Total. c) Inadimplência Física e Financeira Ser emitido para a seguinte opção: Empreendimento, informando o mês e ano base. O relatório deve mostrar o mês e o ano base, Empreendimento, programa habitacional (carteira) e quadros com as situações: em dia; inadimplência por faixa a critério do usuário, demonstrando quantidade de contratos e percentuais em relação ao total; e um quadro com total geral da seleção. d) Mutuários por Valor de Prestação Pode ser emitido para a seguinte opção: Empreendimento, informando o mês e ano base. O relatório deve mostrar o mês e o ano base, Empreendimento e a quantidade de contratos para as faixas determinadas pelo usuário.