CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
ENGENHEIRO CIVIL
Candidato:
Curso:
Língua Estrangeira:
Local de Prova:
Cidade de Prova:
Sala de Prova:
inscrição - nome do candidato
código - nome / turno - cidade
nome da língua
Cotista:
Cotista
nome do local de prova
município de prova
numero
Carteira de Prova:
número
Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ENGENHEIRO CIVIL, que é constituída de
TRINTA (30) questões objetivas, distribuídas da seguinte maneira: 4 de língua portuguesa, 4 de matemática e 22 de
conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta.
2. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal.
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.
3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta
esferográfica PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão).
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.
4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:30 horas, sob pena de desclassificação.
O término da prova é às 12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário
extra para o preenchimento do cartão de respostas.
5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas.
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas, onde é permitido anotar as respostas dadas (para, depois, conferir
com o gabarito a ser fornecido pela Unioeste).
6. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.
Observação: Não esqueça de entregar o cartão de resposta assinado e com a sua impressão digital ao fiscal de
sala e pedir a assinatura dele na declaração abaixo que confirma a entrega do gabarito.
7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.
___________________
NOME DO FISCAL
__________________
ASSINATURA DO FISCAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Uma visão negra a respeito da situação do negro no Brasil
A primeira vez que eu me lembro que senti o racismo foi aos 3 anos de idade, na escola, no dia em que
minha mãe colocou uma banana em minha lancheira/merendeira e os coleguinhas ao me verem comendo me
chamaram de macaca. Outras crianças também haviam levado banana, mas eram brancas, e branco comendo banana
não é macaco.
Logo cedo aprendi que o preconceito vem de casa, só pode ser….
Na primeira série (hoje em dia nem sei dizer qual série, já que tudo mudou), quando tinha 7 anos de idade,
fui convidada para participar da peça de final de ano, o meu papel seria o da Zazá, única negra que aparecia na
cartilha que a escola utilizava, assim como eu era a única negra na minha sala.
Não participei da peça… Zazá era a doméstica…..
Na pré-adolescência estudando em Ipanema em escola particular (sempre estudei em escola particular)
quando tinha algum curso ou aula extra depois do horário normal do colégio, tinha que comer em algum lugar,
geralmente no McDonald’s e geralmente na hora de pedir ou pagar o caixa olhava desconfiado como se eu não
tivesse dinheiro, algumas vezes perguntava a coleguinha branca se ela iria pagar.
Durante um tempo pensei que tivesse “cara de pobre”… não…. era a cor que carrego na pele …
Certa vez fui convidada a me retirar da sala de aula, quando perguntei porque apenas eu se havia um grupo
de amigos rindo a resposta foi que eu estava sujando o ambiente.
A cor da minha pele não era limpa o suficiente…
Na pré-adolescência minha mãe nos ensinou uma dura lição, que na maioria das vezes não ia ter problema
ser amiga(o) de brancos, alguns pais faziam mais perguntas e ficavam mais de olho na criança negra presente na
casa, mas depois de um tempo via que não era pobre, não ia roubar nada e tudo bem.
Mas minha mãe também ensinou que para muitos ser amigo de seus filhos pode, entrar para a família não
pode, não é opção, seja amiga do meu filho mas não namore o meu filho…
Minha amiga apaixonou-se por um negro na adolescência e ao contar para sua mãe, na minha presença, a
mãe colocou as mãos na cabeça e disse: “Fulana, não faça isso… coitado dos seus filhos”.
Pensei com meus botões: “coitada de mim?”
Veridiana Serpa, disponível em www.30ealguns.com.br., postado em 1 de fevereiro de 2008.
1. A palavra negra, no título do texto,
A.
produz ambiguidade já que a expressão visão negra refere-se apenas a quem está observando algo que se
passa.
B.
produz ambiguidade tendo em vista que negro foi usado para chamar apenas a atenção dos leitores para a
autora do texto.
C.
produz ambiguidade, sobretudo, porque se trata de pensar a situação geral pela qual todos os negros se
encontram.
D.
produz ambiguidade justamente porque induz o leitor a fazer uma relação direta com uma visão escura.
E.
produz ambiguidade porque tanto pode anunciar infortúnios quanto uma visão que se refere à autora do
texto.
2. Em: O meu papel seria o da Zazá, única negra que aparecia na cartilha que a escola utilizava, assim como eu
era a única negra na minha sala. Não participei da peça… Zazá era a doméstica…. S egundo o texto, NÃO é
possível, a partir desse recorte, afirmar que
A.
os negros eram representados nos livros didáticos quase sempre em funções menos prestigiadas.
B.
quase que de forma geral, os negros, eram tratados, mesmo na escola, de forma diferenciada.
C.
doméstica era o lugar do negro na distribuição das profissões na cartilha usada pela escola.
D.
a escola não promovia movimento de transformação em relação ao que a cartilha efetivava.
E.
não participar da peça significava que a profissão de doméstica causava estranhamento na Instituição Escola.
3. Em: Mas minha mãe também ensinou que para muitos ser amigo de seus filhos pode, entrar para a família não
pode, não é opção, seja amiga do meu filho mas não namore o meu filho. Em relação ao enunciado destacado e seu
funcionamento no texto, marque a alternativa INCORRETA.
A.
entre ser amigo e entrar para a família há uma grande distância.
B.
namorar significa quase fazer parte da família, e isso não era aceitável.
C.
o fato da mãe ensinar significa que ela reproduzia o preconceito social.
D.
ser amigo pode, desde que não se pretenda fazer parte da família.
E.
não é opção, pode sugerir que não era uma questão de vontade, mas de imposição.
4. Em: Minha amiga apaixonou-se por um negro na adolescência e ao contar para sua mãe, na minha presença, a
mãe colocou as mãos na cabeça e disse: “Fulana, não faça isso… coitado dos seus filhos”. Com base no texto e no
fragmento destacado, NÃO se pode afirmar que
A.
em na minha presença, pode produzir um efeito de racismo.
B.
tanto pode produzir efeito de preconceito quanto de não-preconceito.
C.
em colocou as mãos na cabeça pode sugerir desespero por parte da mãe.
D.
em termos gerais, ainda que as relações inter-raciais fossem um tabu social, ela acontecia.
E.
em minha amiga se apaixonou por um negro, significa necessariamente que a amiga não era negra.
MATEMÁTICA
5. A nota média dos alunos de uma classe foi 60 e a das alunas foi 93. Sabendo que na turma o número de alunos era
de 30 e o de alunas 20. Marque a alternativa que indica a nota média da classe toda, considerando meninos e
meninas .
A.
75,38.
B.
110.
C.
68.
D.
95,76.
E.
73, 20.
6. Programando um jantar para 5 pessoas, João o anfitrião deve calcular de quantas maneiras os convidados podem
se dispor ao redor de uma mesa redonda, sendo que apenas seu assento, o do anfitrião seja fixo. Qual a resposta
encontrada por João?
A.
24.
B
120.
C.
140.
D.
16.
E.
12.
7. Qual a diferença ao final de duas aplicações cujo valor inicial é de R 1.200,00, as duas aplicações com mesma
taxa de 10 % ao mês, e também mesmo prazo de três meses. Porém diferem-se na aplicação dos juros, a primeira a
juros simples e a segunda a juros compostos:
A.
R$ 67,00.
B.
R$ 38,00.
C.
R$ 37,20.
D.
R$ 36,00.
E.
R$ 38,00.
8. Uma agência de aluguel de veículos cobra R$ 30,00 mais R$ 0,50 por quilometro. Uma segunda agência de
aluguel de carros cobra R$25,00 mais R$ 0,60 por quilometro. Nessas condições, qual a quilometragem que torna as
duas agências com o mesmo preço?
A.
50 km.
B.
40 km.
C.
30 km.
D.
20 km.
E.
120 km.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENGENHEIRO CIVIL
9. Conforme o estabelecido na Lei 8666/93 – que institui Normas para Licitação para Contratos de Administração
Pública, assinale a opção INCORRETA.
A.
As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão à seguinte sequência: projeto
básico, projeto executivo e execução das obras e serviços.
B.
É considerado Empreitada por Preço Global quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo e total.
C.
As obras e serviços poderão ser executadas na forma de Execução Indireta nos regimes de empreitada por
preço global e empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral.
D.
São consideradas Tomadas de Preço a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias.
E.
São consideradas modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.
10. A obra de ampliação de um laboratório foi planejada através de um diagrama de rede (CPM), conforme os dados
da tabela abaixo, que apresenta as atividades, durações e dependências previstas para a construção. Considere que: i)
a semana de trabalho é de cinco dias úteis; ii) no período da construção não ocorreria nenhum feriado; iii) a obra
teria início em uma segunda-feira; iv) todas as atividades seriam programadas para a primeira data de início. A partir
dos dados apresentados na tabela é INCORRETO afirmar:
Atividade
Duração (Dias)
Dependência
A
Demolições
10
-
B
Alvenaria
7
A
C
Reforço da estrutura
6
A
D
Instalações elétricas
3
B
E
Revestimentos
5
C, D
F
Acabamentos
5
E
Cálculo
A.
A duração prevista para a obra é de 30 dias de trabalho, ou seja, seis semanas.
B.
O caminho crítico da obra é composto pelas atividades A-B-D-E-F.
C.
Caso a atividade F – Acabamentos tenha sua duração ampliada pra sete dias e as demais mantenham suas
durações iniciais, haverá um atraso de dois dias no prazo da obra.
D.
Caso a atividade C – Reforço da estrutura tenha sua duração ampliada para nove dias durante a execução e as
demais mantenham suas durações iniciais, haverá um atraso de três dias no prazo total da obra.
E.
Conforme previsão estabelecida na programação do diagrama da rede ao final da quarta semana só as
atividade E- Revestimento e F – Acabamentos não estarão concluídas.
11. Considerando o estabelecido na NBR 10844/1989 – que fixa as exigências e critérios para os projetos de
instalações de drenagem de águas pluviais, selecione a opção correta.
A.
Perímetro molhado é a área útil de escoamento em uma seção transversal de um condutor ou calha.
B.
A inclinação das calhas de beiral e platibanda deve ser uniforme, com valor mínimo de 0,7%.
C.
A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas
pluviais, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais.
D.
O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais de seção circular é 50mm.
E.
Intensidade pluviométrica é o volume de água precipitada por unidade de área horizontal.
12. De acordo com a NBR 13817/1997, as placas cerâmicas para revestimentos podem ser classificadas segundo os
seguintes critérios, EXCETO,
A.
esmaltadas e não esmaltadas.
B.
grupos de absorção de água.
C.
classes de resistência à abrasão superficial, em número de 5.
D.
dimensões das peças.
E.
classes de resistência ao ataque de agentes químicos, segundo diferentes níveis de concentração.
13. Em uma obra foi realizado o controle de resistência à compressão de um concreto especificado com resistência
característica a compressão f ck = 20 MPa. O controle realizado em um lote foi através de uma amostra parcial
composta por 20 (vinte) pares de corpos de prova, para compor o resultado de 20 exemplares. No relatório de
rompimento dos corpos de prova apresentado à construtora responsável pela obra foram observados os seguintes
resultados:
a) Resistência média da amostra = 23,3 MPa. ;
b) Desvio-padrão do lote (n-1 exemplares)=1,6 MPa
c) Menor valor de resistência entre os vinte exemplares = 19,9 MPa.
d) Maior valor de resistência entre os vinte exemplares = 26,8 Mpa.
Com base nesses dados, assinale a opção correta.
A.
O lote deve ser aceito devido ao valor da resistência média da amostra ser superior ao valor de 20 MPa
especificado para a resistência característica do concreto.
B.
O lote deve ser rejeitado devido ao valor da resistência do menor exemplar ser inferior ao valor de 20 MPa
especificado para a resistência característica do concreto.
C.
O lote deve ser aceito devido ao valor estimado da resistência característica do concreto ser igual a 20,7 MPa,
ou seja, superior ao valor de 20 MPa especificado para a resistência característica do concreto.
D.
O lote não pode nem ser aceito nem rejeitado, devido aos resultados do ensaio, sendo necessário um estudo
adicional através de esclerometria.
E.
O lote deve ser rejeitado devido ao desvio-padrão da amostra ser elevado.
14. Assinale a opção correta referente ao atendimento do estabelecido na NR-18.
A.
São obrigatórios a elaboração e cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 25 (vinte e cinco)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e outros dispositivos complementares de
segurança.
B.
Considere que no pico máximo de uma obra esteja previsto 56 funcionários trabalhando no canteiro. Nessa
situação, as instalações sanitárias do canteiro devem ser constituídas de: 3 lavatórios, 3 vasos sanitários, 3
mictórios e 6 banheiros.
C.
É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores por meio
de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1
(um) para cada grupo de 30 (trinta) trabalhadores ou fração.
D.
Nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, não podendo ser
utilizado o local de refeições para este fim.
E.
De acordo com a NR-18 todos os trabalhadores devem receber treinamento admissional, e este deve ter carga
horária mínima de 4 (quatro) horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador
iniciar suas atividades
15. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece penas que podem ser aplicadas ao responsável pelo ato de
improbidade, isolada ou cumulativamente. Assinale a opção INCORRETA sobre as penas que podem recair sobre os
atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito.
A.
Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
B.
Suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.
C.
Ressarcimento integral do dano.
D.
Quando houver, perda da função pública.
E.
Pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial.
16. De acordo com o estabelecido na NBR 5410/2004, que fixa as condições para satisfazer as instalações elétricas
de baixa tensão, os sistemas de distribuições são determinados em função do esquema de condutores vivos e
esquema de aterramento. Os itens abaixo são considerados esquemas de condutores vivos de corrente alternadas,
EXCETO,
A.
bifásico a 2 condutores.
B.
monofásico a 2 condutores.
C.
bifásico a 3 condutores.
D.
trifásico a 3 condutores.
E.
monofásico a 3 condutores.
17. Assinale a opção INCORRETA sobre os critérios para determinação da tensão admissível ou da tensão resistente
de projeto no dimensionamento das fundações superficiais (NBR 6122/2010).
A.
Características geomecânicas do subsolo.
B.
Sobrecargas internas.
C.
Profundidade das fundações.
D.
Dimensões e formas dos elementos das fundações.
E.
Características ou peculiaridades da obra
18. Uma licitação tipo menor preço de uma obra teve o valor orçado pela administração de R$ 520.000,00
(quinhentos e vinte mil reais). Na abertura dos envelopes cinco empresas foram habilitadas quanto à documentação e
fizeram as seguintes propostas de valores para execução da obra: Empresa 1 – R$ 500.000,00; Empresa 2 – R$
450.000,00; Empresa 3 – R$ 400.000,00; Empresa 4 – R$ 350.000,00; Empresa 5 – R$ 300.000,00. Considerados o
valor orçado pela administração e os valores das propostas, segundo os critérios da lei n. 8.666 (art. 48) serão
consideradas manifestamente inexequíveis e desclassificadas a propostas com valores inferiores a:
A.
1 – R$ 288.000,00.
B.
2 – R$ 364.000,00.
C.
3 – R$ 260.000,00.
D.
4 – R$ 200.000,00.
E.
5 – R$ 400.000,00.
19. As manifestações patológicas presentes nos revestimentos de fachadas das edificações são problemas comuns na
maioria das cidades brasileiras. Assinale a opção correta que define a formação de depósitos salinos na superfície
dos revestimentos, alvenarias, concretos e argamassas, como resultado de sua exposição à água de infiltração ou
intempéries.
A.
O bolor.
B.
O mofo.
C.
As eflorescências.
D.
As manchas de umidade.
E.
Gretamento.
20. Você é engenheiro responsável por verificar o projeto de instalação elétrica de uma edificação. Observe os
símbolos abaixo, identificados de 1 a 7, e selecione a opção correta sobre o significado adequado dos símbolos
gráficos referentes as instalações elétricas no projeto da edificação.
1
1
2
3
4
5
6
7
A.
1. Eletroduto embutido no piso, 2. Condutor neutro no interior do eletroduto, 3. Quadro geral de luz e força
aparente, 4. Interruptor de duas seções, 5. Fusível, 6. Lampada de sinalização e 7. Tomada para rádio e
televisão.
B.
1. Eletroduto embutido no teto, 2. Condutor de fase no interior do eletroduto, 3. Quadro parcial de luz e força
aparente, 4. Interruptor de uma seção, 5. Refletor, 6. Ponto de luz de emergência e 7. Tomada de luz no piso.
C.
1. Eletroduto embutido no piso, 2. Condutor terra no interior do eletroduto, 3. Caixa de telefones, 4.
Interruptor de duas seções, 5. Botão de campainha, 6. Ponto de luz fluorescente no teto, 7. Tomada de luz na
parede.
D.
1. Telefone no piso, 2. Caixa de passagem no teto, 3. Caixa para medidor, 4. Disjuntor, 5. Fusível, 6. Gerador
e 7. Saída para telefone interno na parede
E.
1. Eletroduto embutido na parede, 2. Condutor de retorno no interior do eletroduto, 3. Quadro geral de luz e
força embutido, 4. Interruptor paralelo, 5. Chave seccionadora com fusíveis, 6. Ponto de luz incandescente no
teto e 7. Tomada de luz a meia altura.
21. A NBR – 6492/1994 estabelece as condições exigíveis para representação gráfica de projetos de arquitetura,
visando à sua boa compreensão. Considerando as definições estipuladas na referida norma é correto afirmar:
A.
Corte é o Plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal, seja no
transversal.
B.
Discriminação técnica é o texto que evidencia o atendimento às condições estabelecidas no programa de
necessidades. Apresenta o partido arquitetônico adotado que é definido no estudo preliminar.
C.
O memorial justificativo é o tipo de norma destinada a fixar as características, condições ou requisitos
exigíveis para matérias-primas, produtos semi fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos
industriais semi-acabados.
D.
Planta de situação é planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de
arquitetura, as informações necessárias dos projetos complementares, tais como movimento de terra,
arruamento, redes hidráulica, elétrica e de drenagem, entre outros.
E.
Escala é a representação gráfica de planos internos ou de elementos da edificação.
22. Assinale a opção correta em relação ao projeto de um sistema de esgoto sanitário.
A.
O sistema de esgoto sanitário deve ser projetado de modo a permitir que os gases provenientes do interior do
sistema predial de esgoto sanitário atinjam áreas de utilização.
B.
A disposição final do efluente do coletor predial de um sistema de esgoto sanitário deve ser feita somente em
rede pública de coleta de esgoto sanitário.
C.
O sistema predial de esgoto sanitário deve ser separador absoluto em relação ao sistema predial de águas
pluviais, ou seja, não deve existir nenhuma ligação entre os dois sistemas.
D.
Ramal de esgoto é a tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários.
E.
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar
o escoamento dos efluentes por gravidade, não sendo obrigatório apresentar uma declividade constante.
23. Dentre os itens abaixo, assinale a opção INCORRETA em relação às etapas para execução do concreto, segundo
a NBR 12655.
A.
Caracterização dos materiais componentes do concreto.
B.
Estudo de dosagem do concreto.
C.
Ajuste e comprovação do traço do concreto.
D.
Preparo do concreto.
E.
Verificação e ensaio das propriedades do concreto fresco.
24. De acordo com a NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações, é correto afirmar que
A.
tubulão é o elemento de fundação profunda executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem
que, em qualquer fase de sua execução, haja descida do operário.
B.
a grandeza fundamental utilizada para o projeto de fundações profundas por estaca é apenas a carga
admissível, se o projeto for feito em termos de valores característicos.
C.
estaca Strauss é a estaca executada por perfuração do solo através de trado mecânico, sem emprego de
revestimento ou fluído estabilizante.
D.
nas fundações profundas a capacidade de carga de estaca ou tubulão de prova deve ser considerada definida
quando ocorrer ruptura nítida caracterizada por deformações continuadas sem novos acréscimos de carga.
E.
a cravação das estacas pré-moldadas de concreto pode ser feita apenas por prensagem ou vibração.
25. Em relação as exigências de participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia (NBR
5671/1990), assinale a opção correta.
A.
É de responsabilidade do contratante refazer os serviços executados em desacordo com o projeto contratual.
B.
É considerado contratante a pessoa física ou jurídica que, em nome e por conta do proprietário, promove a
execução do empreendimento.
C.
Executante é a pessoa física ou jurídica que contrata com o proprietário a concessão de recursos destinados ao
empreendimento ou parte deste.
D.
Cabe ao autor do projeto exigir as garantias previstas em lei e em contrato para a concessão do financiamento.
E.
É prerrogativa do executante da obra escolher fiscal, determinando suas atribuições.
26. Em uma obra de reforma de uma piscina licitada por um órgão publico foi apresentado o cronograma abaixo
junto à documentação da concorrência. No cronograma foram apresentados os percentuais físico-financeiros
previstos para a obra, a ser realizada em três meses.
Etapa
Custo do item
Mês 01
Mês 02
Mês 03
Cálculo
R$
Estrutura
120.000,00
60%
40%
Revestimentos
90.000,00
20%
60%
20%
Instalações
30.000,00
40%
60%
Acabamento
60.000,00
10%
90%
Total
Considerado esses dados do cronograma como previsão para execução da obra é INCORRETO afirmar que
A.
o 2º mês apresenta o maior valor de evolução física prevista, correspondente a 40% do total da obra.
B.
a evolução física prevista para o primeiro mês é igual a prevista para o terceiro mês.
C.
caso não haja atraso na execução, ao final do segundo mês a evolução física deve acumular 70% do total da
obra.
D.
no segundo mês o valor total de custo em reais previsto para a etapas Estrutura é igual ao valor previsto do
custo da etapa Instalações.
E.
no terceiro mês o valor de custo previsto para a etapa Revestimento é igual ao valor de custo previsto para a
etapa Instalações.
27. Sobre a Lei 8429 de Improbidade Administrativa, assinale a opção INCORRETA.
A.
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade nos assuntos que lhe são afetos.
B.
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica
para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
C.
Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou do terceiro, darse-á o integral ressarcimento do dano.
D.
Constitui-se ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário receber vantagem econômica de
qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja
obrigado.
E.
Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
28. A prescrição de valores limites mínimos para as dimensões de elementos estruturais de concreto tem como
objetivo evitar um desempenho inaceitável para os elementos estruturais e propiciar condições de execução
adequadas. De acordo com o estabelecido na NBR 6118/2007, É INCORRETO afirmar que
A.
nas lajes maciças devem ser respeitados limite minimo de espessura de 5 cm para lajes de cobertura não em
balanço.
B.
nas lajes nervuradas, a espessura das nervuras não deve ser inferior a 7cm.
C.
a seção transversal de pilares e pilares-paredes maciços, qualquer que seja sua forma, não deve ultrapassar
dimensão menor que 19cm.
D.
a seção transversal das vigas não deve apresentar largura menor que 12cm e das vigas-paredes, menor que
15cm. Estes limites podem ser reduzidos, respeitando-se um mínimo absoluto de 10cm em casos
excepcionais.
E.
o limite mínimo de espessura é de 12 cm para lajes maciças que suportem veículos de peso total maior que 30
kN.
29. Para efeito do estabelecido no Manual de Pavimentação do DNIT/2006, o elemento constituinte do pavimento
destinado a resistir e distribuir os esforços oriundos do tráfego e sobre a qual se constrói o revestimento é:
A.
Leito.
B.
Sub-leito.
C.
Greide do leito.
D.
Sub-base.
E.
Base.
30. No orçamento apara construção de um muro externo em bloco de concreto, com comprimento 50 metros e altura
de 2 metros, foi utilizada a composição abaixo, para definição das quantidades de materiais e mão de obra
necessários para a execução. Ao considerar estes dados é correto afirmar:
Alvenaria em bloco de concreto 39x 19x 19cm - e = 19cm
Item
Unidade:m²
Unidade
Consumo
Pedreiro
h
0,7400
Servente
h
0,8900
Areia lavada tipo grossa
m³
0,0176
Cal hidratada CH III
kg
0,6700
Cimento Portland CP II – E-32
kg
2,6400
Bloco de concreto de vedação – bloco inteiro 19x19x39cm
resistência: 2,5 Mpa
un
13,1000
A.
O consumo total previsto para serventes é de 74hs.
B.
O total previsto de horas somadas de servente e pedreiro para execução do muro é de 163.
C.
Considerando o cimento em sacos de 50kg, serão necessários quatro sacos de cimento.
D.
O consumo previsto para areia não ultrapassa 1,00m³
E.
Considerando o saco de cal hidratada com 20kg, a previsão é de um consumo de menos de 3 sacos.